[点击进入2023版云南省昆明二级注册建造师预习题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是()。
A.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,不予支持
B.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持
C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:按照诉讼的地域管辖规定,因合同纠纷提起的诉讼,可由()的人民法院管辖。
A.被告亲属所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事讼诉法》规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。
第2题:依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,一般情况下,自事故发生之日起()日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
A.5
B.7
C.15
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故.火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
第3题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输,未按约定给付承运费用时,承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定,留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权依照法律规定留置该财产,以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定,托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的,承运人对相应的运输货物享有留置权,但当事人另有约定的除外。
第4题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.不动产物权的设立应依法登记
B.不动产物权的设立属自愿登记
C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效
D.不动产登记由合同签订地登记机构办理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立,变更,转让,消灭和保护。选项B,未经登,不发生效力;选项C,不动产权的设立,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿发生效力;选项D,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理,参见教材P18
第5题:关于合同形式的说法,正确的是()。
A.合同必须采用书面形式
B.口头形式属于合同的其他形式
C.未依法采取书面形式订立的合同无效
D.合同可以采用数据电文形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,当事人约定或者法律法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。B错误,当事人订立合同,有书面形式.口头形式和其他形式。C错误,法律规定必须采用书面形式订立合同的,书面形式是合同成立的必要条件,未采用的合同不成立,但并非合同无效,如果双方已经履行了,一方再以未采用书面形式合同不成立的理由请求撤销合同的,法院不予支持。P110
第6题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,实行施工总承包的,意外伤害保险费由()支付。
A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.建设单位与总包单位共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第7题:关于法人在建设工程中的地位的说法,正确的是()
A.建设单位应当具备法人资格
B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力
C.非营利法人可以成为建设单位
D.建设单位应当独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错,建设单位也可能是没有法人资格的其他组织;B错,法人在建设工程中的地位,表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务,方能承担民事责任;D错,建设单位应当有能力承担民事责任,可以自己独立承担,也可以和别人一起承担。
第8题:根据《劳动合同法》,劳动者不能胜工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者()后,可以解除劳动合同。
A.其同住的近亲属
B.发布决定
C.额外支付劳动者一个月工资
D.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动者不能胜任工作,经过培训仍不能胜任工作的,用人单位应提前30日内以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后,可以解除劳动合同。
第9题:以下属于建造师不予注册情形的是()。
A.张某于2011年6月被吊销注册证书,2014年3月份申请注册
B.范某申请注册时,已年满62周岁
C.何某因故意伤害,判处1年半有期徒刑,现正在缓刑期间
D.齐某同时受聘于两个建筑企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《注册建造师管理规定》中规定,申请人有下列情形之一的,不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。
第10题:甲公司将项目发包给乙公司,乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后,甲公司拖欠乙公司500万元,乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司,则以下说法正确的是()。
A.丙某不得起诉甲公司,法院不宜受理。
B.法院应当受理,并应当将乙公司追加为本案当事人
C.丙某可以向甲公司主张500万元
D.丙某可以向甲公司主张600万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项A,丙某可以起诉甲公司;选项B,法院应当受理,并可以将乙公司追加为本案当事人;选项D,丙某可以向甲公司主张500万元。
第11题:关于行政复议,以下说法正确的是()。
A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以向该行政机关申请复议
B.复议机关作出行政复议决定后,申请复议的当事人不服决定的,不能再提起行政诉
C.行政复议只审查具体行政行为是否合法
D.复议机关审理复议案件,不适用调解
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于安全专项施工方案实施的说法,正确的是()。
A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员,对现场实施监督
B.发现不按照专项方案施工的,报建设单位后整改
C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D.发现有危及人身安全隐患时,立即组织作业人员撤离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的,应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。
第13题:超过诉讼时效期间,债务人自愿履行债务的,履行后债务人()。
A.可以请求返还
B.不得请求返还
C.可以要求返还
D.履行无效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民法通则第138条规定,超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效限制。债务人自愿履行义务后,不得请求返还。
第14题:关于投标人资格预审的说法,正确的是()。
A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布
B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异
C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告,可以收取适当的成本费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,依法应当公开招标的项目设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务。B错误,在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容应当一致;D错误,指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告不得收费
第15题:在债的发生根据中,引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。
第16题:根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P255
第17题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法,正确的是()
A.超越本单位资质等级承揽工程的,责令停止违法行为并降低资质等级
B.将承包的工程转包的,责令改正并没收违法所得
C.未取得资质证书承揽工程的,予以取缔,并处以罚款,有违法所得的,予以没收
D.允许他人以本企业名义承揽工程的,没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书
正确答案:查看最佳答案
第18题:施工合同履行中,关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法,正确的是()。
A.设计单位应当负责返修,费用由设计单位承担
B.施工企业应当负责返修,费用由施工企业支付
C.施工企业应当负责返修,费用由建设单位先行承担
D.建设单位应当负责返修,费用由设计单位承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不论是施工过程中出现质量问题的建设工程,还是竣工验收时发现质量问题的工程,施工单位都要负责返修。对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应当负责返修,但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
第19题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,关于生产安全事故等级的说法的是()。
A.造成5人死亡的事故是一般事故
B.造成45人重伤的事故是重大事故
C.造成15人死亡的事故是特别重大事故
D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
第20题:用于电力线路上的电气设备是()
A.金具
B.集箱
C.断路器
D.叶栅
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等,属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。
第21题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中,()属于行政法规范畴。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程安全生产管理条例
C.建造师执业资格制度暂行规定
D.建筑业企业资质等级标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件
第22题:当事人申请执行仲裁裁决,应当向()提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁委员会所在地的基层人民法院
D.被执行人所在地或被执行财产所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查仲裁裁决的执行。当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。
第23题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.营业执照的签发
D.营业执照的领取
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的,属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
第24题:设备采购合同约定,()任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金,双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,()无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
第25题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度围护自身利益,可以要求供应商支付()万元。
A.13
B.9
C.8
D.5
正确答案:查看最佳答案
第26题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少()组织一次演练。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少每半年组织一次演练。
第27题:甲.乙之间存在债权债务关系,甲将其享有的债权全部转移给丙时,应当釆取的措施是()。
A.不必通知乙,也不必经乙同意
B.应当通知乙,并经乙同意
C.应当通知乙,但不必经乙同意
D.应当经乙同意,但履行时不必通知乙
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人,有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让,是指在不改变合同权利义务内容基础上,享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意,但是要通知债务人,自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。
第28题:(1)根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系
B.监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任
C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用
D.施工图深化文件是监理工作的主要依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料.建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的,不得承担该项建设工程的监理业务。A错误;监理单位总监理工程师应当按照法律法规.有关技术标准.设计文件和工程承包合同进行监理,对施工质量承担监理责任。B正确;未经监理工程师签字,建筑材料.构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。C错误;监理工作的主要依据是:有关法律法规,如《建筑法》.《合同法》.《质量条例》等;(2)有关技术标准,如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件;(4)建设工程承包合同。D错误。P285
第29题:下列变更中,属于完全狭义的合同变更的是()
A.客体。内容均变更
B.主体。客体均变更
C.主体。内容均变更
D.形式。主体均变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:狭义的合同变更不包括主体变更。
第30题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第31题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,()施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误
C.施工企业的设备损坏,导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在合同履行过程中,如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,()部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。
第32题:关于投标文件的补充.修改与撤回的说法,正确的是()。
A.撤回已提交的投标文件,应当经过招标人的同意
B.补充.修改已提交的投标文件,应当在提交投标保证金之前进行
C.撤回已提交的投标文件,应当以书面形式通知招标人
D.撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。补充.修改的内容为投标文件的组成部分。
第33题:根据《民事诉讼法》,人民法院接受当事人的财产保全申请后,对情况紧急的,最迟在()小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《民事诉讼法》,人民法院接受当事人的财产保全申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。
第34题:关于建设工程合同一方违约后.另一方采取措施防止损失扩大的说法,正确的是()。
A.接到违约方的通知后,守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由自己承担
D.未接到违约方的通知,守约方无需采取措施防止损失扩大
正确答案:查看最佳答案
第35题:保险合同的双方当事人是()。
A.受益人与保险人
B.投保人与被保险人
C.投保人与保险人
D.被保险人与保险人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
第36题:某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。
第37题:对于应当招标的工程建设项目,经批准可以不采用招标发包的情形是()。
A.拟公开招标的费用与项目价值相比,不值得
B.当地投标企业较少
C.施工主要技术采用特定专利或者专用技术
D.受自然地域限制的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第38题:根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。
A.抢工期
B.抢险
C.抢修
D.生产工艺要求必须连续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。
第39题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
第41题:·合同的权利义务终止,不影响合同中()条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的终止。合同的终止不影响合同中关于清理.结算和解决纠纷的条款。
第42题:根据《保障农民工工资支付条例》,施工总承包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少()。
A.3年
B.1年
C.2年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工总承包单位应当建立用工管理台账,并保存至工程完工且工资全部结清后至少
第43题:关于投标文件的送达与签收的说法,正确的是()。
A.招标人签收投标文件后,可以开启投标文件
B.投标人应当在投标截止时间前,将投标文件送达投标地点
C.投标截止时间后送达的投标文件,招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件,招标人不得拒收
正确答案:查看最佳答案
第44题:使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的()。
A.期限性
B.地域性
C.专有性
D.财产权和人身权的双重性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:权利人对智力成果享有专有权,其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意,否则构成侵权。
第45题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后,若一方坚决不同意调解,此时解决争议方式应该为()。
A.和解
B.调节
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁,若合同中只约定了调解,则调解不成时只能进行诉讼。
第46题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.勘察.设计.施工.工程监理等单位已分别签署质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是竣工验收应当具备的法定条件。《建设工程质量管理条例》规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。
第47题:关于建设工程领域保证金的说法,正确的是()。
A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目
B.未按规定返还保证金,保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金
C.保证金只能以现金方式提交
D.工程项目竣工前,已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:严禁新设保证金项目。未按规定或合同约定返还保证金的,保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。转变保证金缴纳方式,推行银行保函制度。
第48题:根据《工商保险条例》,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病,需要暂停工作接受工伤医疗的,停工留薪期一般不超过()个月
A.12
B.10
C.8
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
A.移人地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的,应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。
第50题:某建筑公司在建设项目施工过程中,发现一地下古墓葬,于是立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,应当在()小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。
第51题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的,应当承担损害赔偿责任。
第52题:关于中标和签订合同的表述中,不正确的是()。
A.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是中标和签订合同。《招标投标法》规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
第53题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后,甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元,乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后,乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为,向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,一方当事人不履行和解协议,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第54题:施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A是不合格且拒绝修复的,B是承包人解除施工合同的情形,D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126
第55题:根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。
A.按份责任
B.集体责任
C.同等责任
D.连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
第56题:超过诉讼时效期间,当事人()的,不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼
B.提出请求
C.主张权利
D.自愿履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效的限制。
第57题:(1)下列仲裁协议中,有效的仲裁协议是()。
A.本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,均提请仲裁委员会仲裁
B.本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,可申请仲裁或提起诉讼
C.本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,均提请北京仲裁委员会仲裁
D.本合同履行过程中,凡因本合同引起的任何争议,应先申请仲裁后提起诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。P321.
第58题:某建设工程施工招标,甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工过程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是()。
A.甲.乙承担连带赔偿责任
B.建设单位与甲有合同关系,应由甲承担赔偿责任
C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任
D.甲和乙承担按份赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包单位对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
第59题:根据《环境影响评价法》,在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建设单位组织环境影响后评价,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:下列情形中,视为投标人相互串通投标的有()。
A.不同投标人的投标文件由同一人编制
B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标
E.投标人之间约定部分投标人放弃投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。《招标投标法实施条例》进一步规定,禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底.评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换.修改投标文件;()(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
第61题:根据《民法典》,保证合同担保的范围包括()。
A.定金
B.主债权及利息
C.违约金
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。
第62题:下列选项中()属于委托代理终止的原因。
A.代理期限届满
B.被代理人取得民事行为能力
C.代理人辞去委托
D.被代理人死亡
E.代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理的终止①代理期限届满或代理事务完成;②被代理人取消委托或代理人辞去委托;③代理人死亡或丧失民事行为能力;④作为被代理人或代理人的法人组织终止
第63题:下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
C.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
D.劳动者不能胜任工作,经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同
E.因劳动者同时与他人建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:以下()许可,作出许可。
A.全部施工总承包序列三级资质
B.专业承包序列三级资质
C.公路交通专业承包资质
D.燃气燃烧器具安装.维修资质
E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E,不是全部,铁路和通信工程除外;选项C,由省级许可。
第65题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.对公民提起的民事诉讼,被告住所地即其当前居住地
B.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即其注册登记地
C.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
D.给付货币的,给付货币一方所在地为合同履行地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列关于证据保全的说法,正确的是()。
A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据
B.人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定
C.当事人申请证据保全,不必提供担保
D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁,人民法院应当解除保全
E.人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前,向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的,人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全,人民法院接受申请后,必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的,人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。
第67题:下列招标情形中,属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件
正确答案:查看最佳答案
第68题:建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()
A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查
C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E.已经办理了招标投标核准手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是申请施工许可证的条件
第69题:根据《社会保险法》,失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人已经进行失业登记,并有求职要求的
B.非因本人意愿中断就业的
C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
D.本人应征服兵役的
E.人本已失业,有身份证明的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:失业人员符合下列条件的,从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记,并有求职要求的。
第70题:下列情形中,依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》还规定,除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外,有下列情形之一的,()可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。
第71题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失,应由承包人承担损失的包括()。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场,导致窝工.停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商,分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后,工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后,发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的,题目中A属于承包人的责任,B属于承包人违法分包,须与分包商承担连带赔偿责任,C属于发包方的责任,D属于承包人保管不善的责任,E中需要明确,发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管,但是出现不可抗力事件后,可以免责,故选项A.B.D正确。
第72题:以下建设工程中,不需要申请施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑工程
B.建筑面积300平方米以上的建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程:按照《建筑法》的规定,国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程,可以不申请办理施工许可证。据此,《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定,抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动,不适用本法。由于这几类工程有其特殊性,应当从实际出发,不需要办理施工许可证。实行开工报告审批制度的建筑工程不需要申请施工许可证,故CDE选项正确。
第73题:下列合同中,属于可撤销合同的有()。
A.项目经理越权订立的合同
B.材料员私自出售废旧钢材
C.因重大误解订立的合同
D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同
E.在订立合同时显失公平
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。
第74题:关于投标人的说法,正确的有()
A.投标人发生合并.分离.破产等重大变化的,其投标无数
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人。选项A,如发生重大变化会影响后期公平公正的投标,才会投标无效。P81
第75题:下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.劳动者患病,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的
E.依照企业破产法规定进行重整的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《劳动合同法》第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的,用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员的情形。
第76题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列选项中属于行政强制措施的是()。
A.排除妨碍.恢复原状
B.代履行
C.划拨存款
D.限制公民人身自由
E.冻结汇款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政强制措施包括:限制公民人身自由;查封场所.设施或者财物;扣押财物;冻结存款.汇款;其他行政强制措施。
第78题:用人单位如果出现()的事项,不影响劳动合同的履行。
A.变更名称
B.变更法定代表人
C.变更主要负责人
D.并更重要投资人
E.进行破产宣告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版云南省昆明二级注册建造师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。
第79题:建设用地使用权的转让()。
A.是一种不要式行为
B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同
C.需要满足一些法定条件,否则转让无效
D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等
E.转让的客体仅限于国有土地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设用地使用权的转让,是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同,这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让,也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务,属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件,如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的25%以上,属于成片开发土地的,形成工业用地或者其他建等用地。