[点击进入2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第1题:合同的无效、变更、解除、终止,不影响()的效力。
A.质量条款
B.价格条款
C.仲裁协议
D.履行期限
正确答案:查看最佳答案
第2题:采用直方图法分析工程质量时,出现折齿型直方图的原因是()
A.组数或组距确定不当
B.不同设备生产的数据混合
C.原材料发生变化
D.人为去掉上限下限数据
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。
A.工程项目投资人所在地
B.工程项目承包人所在地
C.工程项目发包方所在地
D.工程项目所在地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),吊篮在空中突遇停电状况时,吊篮操作人员应()。
A.手动操作滑降至安全位置
B.手动操作上行至顶层安全位置
C.就近往楼层转移至安全位置
D.在空中跨越转移至相邻安全吊篮
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,在工程竣工试验的第二阶段,发包人应提出对()的要求。
A.单车试验
B.功能性试验
C.联动试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第一阶段:承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备;第二阶段:承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车、投料试车等的要求,包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件;第三阶段:当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
第6题:根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:资格审查分为()种审查方法
A.2
B.3
C.4
D.1
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查分为资格预审和资格后审两种审查方法资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法
第8题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第9题:在我国,建设工程一切险由()来办理保险。
A.承包商
B.发包人
C.项目经理
D.开发公司总经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:重新计算缺陷责任期,包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过()
A.2年
B.1年
C.3年
D.一年半
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新计算缺陷责任期,包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年
第11题:根据《招标投标法》,投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同
B.评标结束至确定中标人
C.开标至评标结束
D.提交标书至投标截止时间
正确答案:查看最佳答案
第12题:某招标项目采用评标价法进行评标,有四家单位投标有效,其中()的投标书为最优投标书。
A.投标报价2000万元,评标价1950万元
B.投标报价2050万元,评标价1940万元
C.投标报价1980万元,评标价1970万元
D.投标报价1950万元,评标价1960万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:FIDIC《施工合同条件》规定,工程师接到承包商申请竣工检验后的()d内,如果认为已满足竣工条件,即可颁发工程接收证书。
A.7
B.14
C.21
D.28.
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。
A.学校、医院等教育、医疗设施
B.抵押人依法承包的荒山土地使用权
C.抵押人依法被监管的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权
正确答案:查看最佳答案
第15题:以下关于工程质量缺陷的处理,正确的是()。
A.发生工程质量缺陷后,由总监签发停工令
B.发生工程质量缺陷后,由总监签发监理通知单
C.发生工程质量缺陷后,由项目监理机构签发停工令
D.发生工程质量缺陷后,由项目监理机构签发监理通知单
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:以下关于项目监理机构处理工程质量事故的说法,正确的是()。
A.签发监理通知单,要求施工单位及时处理
B.签发工程暂停令,暂停与其关联部位的施工
C.签发监理报告,向政府主管部门报告
D.签发工作联系单,要求施工单位及时处理
正确答案:查看最佳答案
第17题:初步设计文件应达到()的深度要求。
A.控制设计概算的需要
B.非标准设备制作的要求
C.满足主要设备材料采购的需要
D.满足主要设备材料订货的需要
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于行使抗辩权的说法,正确的是()。
A.行使抗辩权方仍然承认合同有效
B.行使抗辩权是解除合同的必要条件
C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务
D.行使抗辩权表明合同变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使的()。
A.先履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.不安抗辩权
D.同时履行抗辩权
正确答案:查看最佳答案
第20题:合同生效后,买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后()内,向卖方支付签约合同价的()作为预付款。
A.28日,10%
B.14日,20%
C.28日,20%
D.14日,10%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后,买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内,向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。
第21题:建设工程材料采购合同,交付地点约定不明确,不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地,则交货地点为()。
A.标的物所在地
B.合同订立地
C.买受人订立合同时的营业地
D.出卖人订立合同时的营业地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:交付地点约定不明确,不能达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,适用下列规定:(1)标的物需要运输的,出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人;(2)标的物不需要运输,出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的,出卖人应当在该地点交付标的物;出卖人和买受人订立合同时不知道标的物在某一地点的,应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。
第22题:施工合同履行过程中,承包人在工程变更确定后()d内,可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告,经工程师确认后相应调整合同价款。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工合同履行中,实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施。由此产生费用的正确处理方式是()。
A.无须监理人认可,费用由承包人承担
B.无须监理人认可,费用由发包人承担
C.须经监理人认可,费用由承包人承担
D.须经监理人认可,费用由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施,应由监理人审查,费用由承包人承担。
第24题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款,勘察人按合同约定制订勘察纲要,进行测绘、勘探、取样和试验,分析和评估地质特征,编制勘察报告等工作属于()。
A.地质开发服务
B.勘察服务
C.设计服务
D.测量测绘服务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:“勘察服务”包括:制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等,查明、分析和评估地质特征和工程条件,编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。
第25题:建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的,应()。
A.申请仲裁机构重新仲裁
B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决
C.申请人民法院撤销仲裁裁决
D.申请政府主管部门撤销该裁决
正确答案:查看最佳答案
第26题:建设工程监理合同履行中,由于委托人.第三方原因,使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工作量或延续时间的工作属于()。
A.附加工作
B.额外工作
C.正常工作
D.变更工作
正确答案:查看最佳答案
第27题:CM计价方式
A.成本加酬金
B.固定单价
C.可变总价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM计价方式为成本加酬金
第28题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第29题:建设工程监理合同的标的是()。
A.货物
B.货币
C.服务
D.工程项目
正确答案:查看最佳答案
第30题:土方开挖施工方案程序性审查应重点审查()。
A.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系
B.施工方案的审批人是否为施工单位技术负责人
C.是否遵循“验槽合格后,尽快施工垫层”的程序
D.基坑边坡土方及堆载是否符合设计要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《合同法》的规定,合同变更的必要条件是()。
A.互惠互利
B.协商一致
C.变更合同主体
D.变更合同内容
正确答案:查看最佳答案
第33题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。
A.钻芯法
B.旁孔投射法
C.磁测桩法
D.静载荷试验法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列监理工程师目标控制任务中,既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是
A.编制业主方材料和设备供应进度计划
B.制定预防工期索赔的措施
C.做好对人力、材料、机具设备等的投入控制
D.制定建设工程控制性总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第35题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时,()。
A.监理工程师的决定不能更改
B.应由监理工程师与业主再进行协商
C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利
D.业主没有更改监理工程师决定的权利
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,工程师同意采用承包人的合理化建议,所发生费用和获得收益的分担或分享,由()另行约定。
A.承包人
B.发包人
C.发包人和承包人
D.承包人和设计人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。
第38题:合同法律关系的客体是指()。
A.合同的当事人
B.合同双方的权利
C.合同双方的义务
D.合同的标的
正确答案:查看最佳答案
第39题:甲公司与乙公司订立了一份总货款为20万元的设备购销合同。合同约定的违约金为货款总值的20%。同时,甲公司向乙公司给付定金1万元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元,乙公司应依法向甲公司支付()万元。
A.2
B.5
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:资格预审文件的获取,招标人在填写发售时间时应满足不少于()个工作日的要求。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人在填写发售时间时应满足不少于5个工作日的要求,售价应合理,不得以盈利为目的。
第41题:建设工程招标投标过程中,投标保证金将被没收的情形是()
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金被没收的情形包括:投标人在投标有效期内撤销投标文件;中标人无正当理由拒签合同,或者签订合同时提出附加条件或者未提交履约保证金;投标人采用不正当手段骗取中标。
第42题:在监理合同的履行期间,因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元,该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元,监理单位缴纳的税金为1万元,监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。
A.20
B.10
C.9
D.1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),采用扣件式钢管模板支撑架时,单根立杆的轴力标准值不应大于()。
A.8kN
B.10kN
C.12kN
D.14kN
正确答案:查看最佳答案
第44题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
正确答案:查看最佳答案
第45题:合同评审中发现的问题应做以下处理,不妥的是()
A.口头提出汇总改正
B.对问题予以澄清或调整
C.根据需要进行合同谈判
D.协商,细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同评审中发现的问题,应以书面形式提出,并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判,通过协商,细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。
第46题:下列关于委托代理的说法,正确的是()。
A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权
B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,由代理人承担责任
C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托
D.民事法律行为的委托代理,应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A数人为同一代理事项的代理人的,应当共同行使代理权。B代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的,由代理人和被代理人承担连带责任。D民事法律行为的委托代理,可以采用书面形式,也可以用口头形式。
第47题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》,索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的()天内向监理人递交索赔意向通知,声明将对此事件提出索赔。
A.7
B.14
C.21
D.28
正确答案:查看最佳答案
第48题:当监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时,应提请()批准。
A.建设项目主管单位
B.仲裁机构
C.监理单位法人
D.项目业主
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间至少有()m的距离。
A.5
B.4
C.2
D.1
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。
A.公尺结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算加的3%
D.签约合同价的3%
正确答案:查看最佳答案
第51题:在采用格式条款的合同中,提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。
A.有效
B.无效
C.经公证后有效
D.被拒绝后无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:工程设计招标的评标过程中,主要考虑的因素是()。
A.设计取费高低
B.设计单位的资历
C.设计方案的优劣
D.设计任务的完成进度
正确答案:查看最佳答案
第53题:某施工项目材料采购合同中,双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金,供货方违约后,采购方有权主张的最高给付金额为()万元。
A.3
B.5
C.8
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款,那么能主张12万元;如果选择违约金条款,定金还可以收回,则可以主张10万元。因此,本题中如果要主张最高金额,只能选择定金条款。
第54题:执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以()的身份判断,公正地进行调解。
A.委托人
B.承包人
C.独立
D.双方
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列关于评标委员会成员组成的做法,正确的是()。
A.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家3人
B.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家6人
C.招标代表人3人,技术、经济等方面的专家5人
D.招标代表人2人,技术、经济等方面的专家7人
正确答案:查看最佳答案
第57题:某建设工程物资采购合同,供货方收取采购方定金为8万元,由于供货方违约,按合同约定的违约金为20万元,则供货方应支付()万元的违约金。
A.8
B.16
C.20
D.28
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:FIDIC《施工合同条件》规定,为了保证工程施工的顺利进行,业主选择指定分包商应首先征求()的意见。
A.一般分包商
B.承包商
C.发包人
D.工程师
正确答案:查看最佳答案
第59题:以下关于钢结构螺栓性能检验,不正确的是()。
A.普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验
B.扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力
C.高强度大六角头螺栓连接副应检验扭矩系数
D.高强度螺栓连接副保管时间超过6个月后使用时,经监理工程师外观检查合格后方可再使用
正确答案:查看最佳答案
第60题:对于合同当事人而言,所在国爆发罢工是一种()。
A.合法行为
B.违法行为
C.自然事件
D.社会事件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《建设工程监理规范》,下列施工控制测量成果及保护措施中,项目监理机构复核的内容不包括()。
A.施工单位测量人员的资格证书
B.施工平面控制网的测量成果
C.测量设备的维修保养记录
D.控制桩的保护措施
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在保健急救方面,施工现场必须备有()。
A.职工医院
B.医务室
C.全科医生
D.保健药箱
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
正确答案:查看最佳答案
第65题:主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。
A.指定代理
B.法定代理
C.转代理
D.委托代理
正确答案:查看最佳答案
第66题:法律关系主体有意识的、能够引起法律关系发生变更和消灭的活动称为()。
A.行为
B.物
C.事件
D.智力成果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
第68题:工程投标时,投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。
A.申请资格预审日起,至开标日止
B.购买招标文件日起,至开标日止
C.投标截止日起,至招标人确定中标人日止
D.投标截止日起,至招标人中标人签订合同日止
正确答案:查看最佳答案
第69题:定金的数额由当事人约定,但不得超过()。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。
第71题:根据《标准施工合同》,承包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.办理出入施工现场的道路通行手续
B.建立施工现场质量管理体系
C.确定施工测量的基准点和基准线
D.收集地下管线和地下设施相关资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人在工程施工准备阶段的义务包括(1)现场查勘;(2)编制施工实施计划,包括编制施工组织设计、建立质量管理体系、编制环境保护措施计划;(3)修建现场内的道路和临时工程;(4)根据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点,测设施工控制网;(5)提出开工申请。详见教材第83-84页。
第72题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收,合格点率应符合()的规定。
A.质量验收统一标准
B.施工组织设计
C.建设工程监理规范
D.专业验收规范
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据FIDIC《施工合同条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()。
A.全额扣留在业主方,颁发履约证书后再全部返还
B.返还总额的40%
C.返还总额的50%
D.全部返还
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),吊篮验收前应进行(),填写试验记录。
A.空载试验
B.载荷试验
C.试吊试验
D.悬停试验
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于基坑监测不正确的是()。
A.监测数据达到报警值时经总监理工程师决定可提高报警值
B.监测数据达到报警值时应提高监测频率
C.监测数据达到报警值时,必须立即通报建设单位及相关单位
D.基坑工程施工期间,不得损坏监测设施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:保证法律关系应当参加的主体至少有()
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证法律关系至少必须有三方参加,即保证人、被保证人(债务人)和债权人。
第77题:承诺必须在承诺期限内发出,超过期限,除要约人及时通知受要约人该承诺有效外,为()。
A.要约
B.承诺
C.新要约
D.要约邀请
正确答案:查看最佳答案
第78题:隐蔽工程经工程师验收,工程符合要求,(),工程师不在验收记录上签字,承包人可进行隐蔽。
A.验收7小时后
B.验收24小时后
C.验收48小时后
D.验收72小时后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:无权代理行为属于()。
A.无效行为
B.可撒销的行为
C.效力待定的行为
D.可变更的行为
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是()。
A.施工图纸延误
B.发包人原因导致暂停施工
C.监理人发布错误的指令
D.工程变更,工程量增加
E.施工中遇到大雨天气
正确答案:查看最佳答案
第81题:投标人须知正文中,总则包括()、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容;
A.项目概况
B.资金来源和落实情况
C.招标范围
D.招标文件的组成
E.招标文件的澄清与修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人须知包括前附表、正文和附表格式3部分。正文有:(1)总则,包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计划工期和质量要求、投标人资格要求等内容。
第82题:以下关于监理单位对项目监理机构月检,正确的有()。
A.检查监理服务质量是否符合要求
B.检查项目监理机构是否按规定开展了质量控制工作
C.检查发现的问题应书面下发被检查的项目监理机构
D.对被查项目监理服务质量应进行量化考核
E.项目监理机构应检查施工管理人员是否到位,并进行评审打分
正确答案:查看最佳答案
第83题:建设工程施工项目投标人缴纳的投标保证金,在招标过程中被没收的情形有()。
A.投标人在投标有效期内撤销投标文件
B.投标人在投标截止日前撤销投标文件
C.投标人在投标截止日前修改投标文件
D.中标人收到中标通知书后拒签合同
E.中标人未按招标文件规定提交履约担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人有权没收投标保证金的情形有:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按照招标文件要求提交履约担保。投标截止日期前,投标人可以要求撤标或修改投标文件中的部分内容,不构成投标人违约。详见教材第33页。
第84题:下列不能成为索赔的证据资料的有()。
A.合同条件
B.投标须知
C.会议纪要
D.施工现场照片
E.业主的口头承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据有关规定,以下施工作业人员应持建筑施工特种作业操作资格证书上岗的有()。
A.高处作业吊篮安拆工
B.高处作业吊篮操作工
C.普通脚手架架子工
D.建筑附着升降脚手架架子工
E.建筑木工
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重吊装专项施工方案的内容主要包括()。
A.工程概况
B.电源设置
C.起重机械设备安装位置平面.立面图和安装作业范围平面图
D.起重机械设备技术参数.主要零部件外形尺寸和重量
E.应急预案
正确答案:查看最佳答案
第87题:法人成立应当具备的条件是()。
A.有行政主管部门的明确授权
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:对于施工中发生的不可抗力,施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购,运至施工场地用于施工材料的损失
C.工程本身的损害
D.承包方造成的人员伤亡损失
E.承包人施工机械的停工损失
正确答案:查看最佳答案
第89题:仲裁协议包括如下内容()
A.请求仲裁的意思表示
B.不向法院起诉的承诺
C.仲裁事项
D.双方争议的解决方式
E.所选定的进仲裁委员会
正确答案:查看最佳答案
第90题:设备合同专用条款与技术规格中约定有附加服务,下列对卖方可能被要求提供的伴随服务描述正确的有()。
A.实施所供货物的现场组装
B.提供货物组装所需的工具
C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作手册
D.在卖方厂家就提供货物的组装对卖方人员进行培训
E.该服务可适当免除卖方在合同保证期内所承担的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据相关规范,钢结构变形检测的内容有()。
A.结构整体垂直度
B.结构整体平面弯曲
C.构件垂直度.弯曲变形
D.跨中挠度
E.平面位置偏差
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列选项中属于监理人对分包合同的管理工作的有()。
A.检查确认分包工程的施工质量
B.确认分包人完成的工程量
C.向分包商发出变更指令
D.审查分包商的资质
E.对分包人使用的材料进行监督
正确答案:查看最佳答案
第93题:某监理通知单写明“楼板钢筋局部保护层厚度不足,钢筋间距偏大,请立即整改,整改完毕后回复监理单位”。这份监理通知单存在的问题有()。
A.对存在问题部位的表述不具体
B.没有用数据反映问题
C.没有说明问题存在的违规内容
D.没有具体叙述整改时限
E.应当由总监理工程师签发
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:承包商提出施工索赔时,应提供的依据包括()。
A.所引用的合同条款内容
B.政府公告资料
C.施工进度计划
D.事件发生的现场同期记录资料
E.承包商受到损害的照片
正确答案:查看最佳答案
第95题:在建筑工程一切险中,保险人承担保险责任的范围包括()。
A.火灾引起的电气装备的毁坏
B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏
C.台风摧毁施工现场内的临时工程
D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏
E.气温变化造成精密仪表毁坏
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《标准施工招标文件》,下列文件中,属于投标文件的有()。
A.投标函
B.投标函附录
C.投标保函
D.评标委员会书面要求澄清的问题
E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:合同实施计划是保证合同履行的重要手段,合同实施计划应包括()。
A.合同主要内容
B.合同实施的主要风险
C.合同实施总体安排
D.合同分解与管理策划
E.合同实施保证体系的建立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:其他选项属于合同交底的内容
第98题:合同法规定,合同包括的条款主要有()
A.标的
B.鉴证条款
C.价款
D.质量
E.违约责任
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据相关规范,测定地基土最佳含水量时的最大干密度的试验方法有()。
A.环刀法
B.灌砂法
C.直接称量法
D.轻型击实法
E.重型击实法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:承诺期限的确定,有()几种方法。
A.要约中规定承诺期限
B.要约中未规定、由仲裁人确定
C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺
D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出
E.要约中未规定,以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达
正确答案:查看最佳答案
第101题:根据《招标投标法实施条例》,对于属于依法必须公开招标范围内的项目,可以采取邀请招标的情形有()。
A.工期较长的
B.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的
D.需要采用两阶段招标的
E.实施工程总承包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目,应当采用公开招标。但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第102题:《合同法》规定的合同生效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:《标准材料采购招标文件》规定,评标中的初步评审包括()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.实质性评审
E.详细评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:材料采购招标,评标中的初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审。
第104题:不可抗力事件的合同责任包括()。
A.承发包双方人员的伤亡损失,分别由各自负责
B.承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担
C.承包人机械设备损坏及停工损失,由发包人承担
D.工程所需清理.修复费用,由承包人承担
E.延误的工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第105题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第106题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中,正确的有()。
A.以顾客为关注焦点
B.改进
C.全员参与
D.领导作用
E.结果导向
正确答案:查看最佳答案
第107题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定,应由业主承担责任的索赔事件有()。
A.施工中遇到了不利的外界障碍
B.施工图纸有错误
C.拖延支付工程款
D.发布错误的指令
E.承包商的违约行为
正确答案:查看最佳答案
第108题:设计方案评审内容主要有()。
A.设计指导思想是否正确
B.工艺流程是否先进
C.建筑标准是否合理
D.勘察方案是否合理
E.“三废”治理方案是否有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。
A.在发包人授权范围内发出监理人指示
B.根据合同约定向承包人发出变更指示
C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务
D.与施工合同当事人商定变更工程价款
E.检查工程实体、材料和设备质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人无权免除或变更合同约定的承包人权利、义务和责任。
第110题:建设工程施工合同履行中,投保()是转移风险的有效措施。
A.第三者责任险
B.机械损坏险
C.建筑工程一切险
D.人身意外伤害险
E.安装工程一切险
正确答案:查看最佳答案
第111题:根据设计施工总承包合同,关于承包人办理工程保险的说法正确的是()。
A.承包人应为施工现场的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险
B.承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限,应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。
C.承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.承包人未能使保险持续有效时,发包人可代为办理,所需费用由承包人承担
E.对于保险人做出的变动,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:四、保险责任(一)承包人办理保险1.投保的险种(2)第三者责任险承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限,应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。(3)工伤保险承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。2.对各项保险的要求(2)保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。对于保险人做出的变动,承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。3.未按约定投保的补救(1)如果承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,或未能使保险持续有效时,发包人可代为办理,所需费用由承包人承担。
第112题:在委托监理合同中,监理人享有()。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规模.设计标准等的审批权
C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权
D.合同范围内工程款支付的审核和签认权
E.一切工程变更的批准权
正确答案:查看最佳答案
第113题:办理抵押物登记,应当向登记部门提供()。
A.主合同
B.抵押合同(从合同)
C.抵押物的所有权或使用权证书
D.债务人的资信证明
E.债务人的财务情况
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),自升式塔式起重机顶升加节时,以下措施正确的有()。
A.顶升系统必须完好
B.结构件必须完好
C.顶升前应确保顶升横梁搁置正确.爬爪和爬爪座无异常
D.先顶升加节.后装附着装置
E.顶升过程中,不得进行起升.回转.变幅等操作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:工程投保建筑工程一切险后,如果因()原因导致被保险人受到损害时,保险公司负责赔偿。
A.地震
B.地面沉陷
C.施工机械制动失灵造成的损失
D.施工现场邻近建筑物的火灾
E.领有公共运输行驶执照的运输汽车在工地被砸坏
正确答案:查看最佳答案
第116题:工程项目施工过程中,质量监督机构的职责有()。
A.核查工程项目报建审批手续是否齐全
B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况
C.核查实际进度是否滞后于计划进度
D.抽查主体结构工程的施工质量
E.依据法规对违法分包行为进行处罚
正确答案:查看最佳答案
第117题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()
A.公平合理地处理索赔
B.及时作出决定和处理索赔
C.尽可能通过协商达成一致
D.诚实信用
E.尽量减少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2024版山东省监理工程师在线模拟考试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:我国现行的监理费计算方法有()。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其它方法计算
D.中外合资.合作.外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
正确答案:查看最佳答案
第119题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的是()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案