2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题

其他建筑考试安全员考试网 2024-4-22 17:38:06

[点击进入2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:招标投标违法行为的行政处罚决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是()

A.原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外

B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告

C.依照当事人申请可停止公告

D.公告部门可自行决定是否停止公告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》、《未成年人保护法》规定的是()。

A.任何组织或者个人不得招用未满16周岁未成年人，国家另有规定的除外

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业

D.不得安排未成年工从事高处、低温、冷水作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是未成年工的特殊保护。，选项分析:2020年10月经修改后公布的《中华人民共和国未成年人保护法》(以下简称《未成年人保护法》)规定，本法所称未成年人是指未满18周岁的公民。任何组织或者个人不得招用未满16周岁未成年人，国家另有规定的除外。招用已满16周岁未成年人的单位和个人应当执行国家在工种、劳动时间、劳动强度和保护措施等方面的规定，不得安排其从事过重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的劳动或者危险作业。《劳动法》规定，用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。

第2题:乙施工企业委托员工王某与甲建设单位办理结算事宜。后王某离职，乙未及时将该情形告知甲。此后，王某又和甲签署了一份结算文件。关于该结算文件的说法，正确的是()。

A.对乙无效

B.其后果由乙承担

C.其后果由王某承担

D.对甲无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是代理人和被代理人的权利、义务及法律责任，选项分析:表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理对本人产生有权代理的效力。本人不能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失。本题中，乙施工企业为本人，王某为表见代理人，甲建设单位为相对人，乙承担后果后，可以向王某追偿。

第3题:两个以上不同资质等级的同专业单位实行联合承包，其承揽工程的业务许可范围取决于()。

A.联合成员中较高的资质等级

B.联合各方平均资质等级

C.联合成员中较低的资质等级

D.联合各方商定的资质等级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程共同承包的规定，选项分析:《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

第4题:关于抵押实现的说法，正确有是()。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第5题:甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程施工。关于该联合承包行动的说法，正确的是()

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建筑单位负责

B.建筑单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建筑单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

正确答案:查看最佳答案

第6题:行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。

A.10

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是起诉。经过行政复议但对行政复议决定不服而依法提起行政诉讼的，可以在收到行政复议决定书之日起15日内起诉；若行政复议机关逾期不作复议决定的，除法律另有规定的外，申请人可以在行政复议期满之日起15日内起诉。

第7题:甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲()万元。

A.30

B.40

C.60

D.70

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于()。

A.安全防护用具的采购

B.安全生产条件的改善

C.安全施工措施的落实

D.安全管理人员的加班补贴

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工单位安全生产费用的提取和使用管理。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

第9题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

正确答案:查看最佳答案

第11题:分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是()。

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列主体中,属于法人的是()。

A.某施工企业项目部

B.某施工企业分公司

C.某大学建筑学院

D.某乡人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《民法总则》向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第14题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于货运合同法律特征的说法，正确的是()。

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同的标的是货物

C.货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件

D.货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是货运合同的法律特征，选项分析:运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点，旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。(一)货运合同是双务、有偿合同；(二)货运合同的标的是运输行为；(三)货运合同是诺成合同；(四)货运合同当事人的特殊性。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。在第三人为收货人的情况下，收货人虽不是订立合同的当事人，但却是合同的利害关系人。

第16题:某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是()

A.提供担保后可以实施

B.自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施

C.由施工单位向建设行政主管部门备案后实施

D.提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位甲拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地租赁权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是地役权，选项分析:地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己的不动产的效益。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权，因此，答案为B。

第18题:甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还()万元。

A.18

B.32

C.34

D.36

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是定金。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。

第19题:根据《招标投标法》，投标有效期的起始计算时间是()。

A.自出售招标文件截止之日起计算

B.自投标人提交投标文件截止之日起计算

C.自开始出售招标文件之日起计算

D.自确定中标人之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。投标有效期是从投标人提交投标文件截止之日起计算。故B正确。

第20题:某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线安装单位

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。

第22题:根据合同法规定，执行政府定价或政府指导价，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，()。

A.按照交付标的物时的价格计价

B.仍然按照合同签定时的价格计价

C.价格上涨时按原价格执行

D.价格下降时按新价格执行

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于保证担保的说法，正确的是()。

A.第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任

B.保证期间适用中止、中断和延长

C.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

D.连带责任保证的债务人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人承担补充责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定，选项分析:保证期间不适用中止、中断和延长，B错误。第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。A错误。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担责任。D错误。

第24题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场水污染的防治，选项分析:A正确，《城镇污水排入排水管网许可管理办法》规定，城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。B错误，各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。C错误，因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。D错误，排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。是按照排水许可证确定的而非实际需要的类别和总量排放。

第25题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。

A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业

B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业

C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业

D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于《合同法》的公平原则，下列表述不正确的是()。

A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等

B.公平包括合同的风险应该合理分配

C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商

D.公平包括合同中违约责任的确定要合理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第5条规定“当事人应当遵守公平原则确定各方的权利义务”。具体包括:(1)在订立合同时，不得滥用权力.不得欺诈，要根据公平原则确定双方的权利和义务；(2)合理分配风险；(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则条件下签订合同，有些情况下合同当事人的权利义务是不平等的，如赠与合同中，一方就只有权利，而另一方就只有义务，因此选项中只有A是错误的。

第27题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故不予组织竣工验收；同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行；10月20日建设单位实际使用该工程，则施工单位承担的保修期应于()起计算。

A.6月1日

B.8月30日

C.10月8日

D.10月20日

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件

正确答案:查看最佳答案

第30题:工程建设国家标准的审查批准机关是()。

A.国务院

B.国务院标准化行政主管部门

C.国务院工程建设行政主管部门

D.国务院工程建设行政主管部门领导下的行业协会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。

A.用益物权

B.担保物权

C.收益权

D.不动产物权

正确答案:查看最佳答案

第32题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。

A.应予更换

B.可不予理睬

C.负责修整并承担相应费用

D.应联系修整，所需费用由王女士承担

正确答案:查看最佳答案

第33题:某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是()

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于建设工程见证取样，说法正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是()。

A.爆炸造成的施工企业人员伤亡

B.设计错误引起的损失和费用

C.自燃造成的保险财产自身的损失和费用

D.维修保养的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。

A.盘点时发现的短缺

B.维修保养或正常检修的费用

C.设计错误引起的损失和费用

D.外力引起的机械或电气装置的本身损失

正确答案:查看最佳答案

第38题:在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()

A.因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工

B.因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工

D.因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。洪灾是不可抗力，属于违约责任的免责情形。

第39题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人

B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核

D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是()。

A.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明

B.设计单位资质等级证明

C.拆除设计方案

D.拆除工程施工合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是装修工程和拆除工程的规定，选项分析:建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案:(1)施工单位资质等级证明；(2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(3)拆除施工组织方案；(4)堆放、清除废弃物的措施。

第41题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列建设工程项目可以不需要招标的是()。

A.民营企业开发的商品住宅项目

B.公立医院建设项目

C.使用世界银行援助资金的项目

D.主要使用国有资金投资的项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所，选项分析:必须进行招标:(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

第43题:特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前()内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于施工生产安全事故报告的基本要求正确的是()。

A.事故发生后，事故现场有关人员立即向安全生产监督管理部门报告

B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上的人民政府安全生产监督部门报告

C.自事故发生之日起15个工作日内及时补报

D.道路交通事故，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

正确答案:查看最佳答案

第45题:王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。

A.企业的信用档案主要记入不良行为记录

B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供

C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等

D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意

正确答案:查看最佳答案

第47题:特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前()向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是特种设备安全管理，选项分析:特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

第48题:以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.抵押合同订立

B.抵押物登记

C.抵押物交付

D.抵押人作出表示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

第50题:有效仲裁协议的内容不包括()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.选定的仲裁委员会

D.具体的仲裁事实.理由

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人()，保护自己的合法权益。

A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任

B.只能依据违约金条款要求对方承担责任

C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任

D.只能依据定金条款要求对方承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是违约责任的种类，选项分析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

第52题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第53题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。

A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库

B.占用保护规划确定保留的道路

C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动

D.在历史建筑上刻划

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第57题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是()。

A.技术档案文件

B.施工图设计文件

C.质量过程控制文件

D.施工管理资料文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是依法报审施工图设计文件，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

第59题:保证合同的当事人为()。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

正确答案:查看最佳答案

第60题:某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权()

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.提起上诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:?根据《建设工程质量管理条例》，下列选项中()不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

B.工程监理单位不得转让工程监理业务

C.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

D.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理?

正确答案:查看最佳答案

第62题:用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者()。

A.可以立即解除合同

B.事先告知用人单位解除合同

C.不得拒绝

D.可以要求加薪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是劳动合同的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第63题:某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:?发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，下列正确的是()。

A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效

B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息

C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息

D.垫资违反相关规定，应予以没收

正确答案:查看最佳答案

第65题:乙施工单位通过招标程序中标了里五薰公司的一个施工项目。签约前，里黑求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标旅纂众了备案合同，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是().

A.应以备案合同作为结算工程价款依据

B.该补充协议属于可撤销合同

C.应以补充协议作为结算工程价款依据

D.乙方行为构成合同违约

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。下列表述中，错误的是()。

A.设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元

B.设计单位不履行合同时，应当支付给业主10万元

C.设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费

D.业主不履行合同时，设计单位可不返还定金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是定金。《民法典》规定，收受定金的一方的不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。

第68题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第69题:工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受()委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。

A.建设单位

B.施工单位

C.勘察单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第71题:招投标活动应当遵循的基本原则有()。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.自愿原则

E.不得违反社会公德

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是招标基本程序。《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。故ABC正确。

第72题:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施

B.对本单位的安全生产工作提出建议

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.获得安全生产教育和培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第74题:以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()

A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制

B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列

C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级

D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质

E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一个级别

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列法律中，属于社会法的有()。

A.《残疾人保障法》

B.《劳动法》

C.《职业病防治法》

D.《矿山安全法》

E.《环境影响评价法》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:在行政复议期间，行政机关不停止执行具体的行政行为，但可以停止执行的是()。

A.被申请人认为需要停止执行的

B.行政复议机关认为需要停止执行的

C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的

D.超越或者滥用职权的

E.具体行政行为明显不当的

正确答案:查看最佳答案

第77题:因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。

A.所有人

B.管理人

C.监理人

D.使用人

E.政府

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列法律责任中，属于行政处罚的有()

A.减低资成等级

B.罚金

C.记过

D.没收财产

E.罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第80题:以下合同中，可撤销合同有()。

A.违背公序良俗的合同

B.无民事行为能力人订立的合同

C.基于重大误解订立的合同

D.以欺诈手段订立的合同

E.合同成立时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是可撤销合同，选项分析:可撤销合同的种类:①基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。②一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。③一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。④一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第81题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。

A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故

E.申请人59周岁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于仲裁程序中的和解与调解，下列表述正确的是()。

A.当事人申请仲裁后，可以自行和解

B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.仲裁庭调解达成协议后制作的裁决书不具有法律效力

E.仲裁庭可以根据调解协议的结果制作裁决书

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《节约能源法》规定，国家对固定资产投资项目实行()制度，不符合强制性节能标准的项目，依法负责审批或者批准的机关不得批准或者核准建设。

A..节能评估

B.能复查

C.节能审査

D.节能审核

E.节能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设。

第84题:根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有()。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目

B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目

E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标方式，选项分析:公开招标的项目如下:《招标投标法》规定(1)国家重点建设项目；(2)地方重点建设项目；(3)全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目。《招标投标法实施条例》规定国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。邀请招标的项目如下:《招标投标法》规定国家重点项目和地方重点项目不适宜公开招标的，经过批准，可以进行邀请招标。《招标投标法实施条例》规定(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第85题:关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的是()。

A.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳

B.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳

C.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

D.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳

E.生育保险费，由职工自行缴纳

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.继续履行合同

C.降低工程质量标准

D.赔偿损失

E.提高合同价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《民法典》的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第88题:下列关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致

B.缺陷责任期是法律规定的，当事人不能约定

C.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列属于法律的是()。

A.《宪法》

B.《建筑法》

C.《城乡规划法》

D.《招标投标法》

E.《民法典》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是法的形式法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。分为基本法律和一般法律两类。基本法律是由全国人民代表大会制定的调整国家和社会生活中带有普遍性的社会关系的规范性法律文件的统称，如刑法、民法、诉讼法以及有关国家机构的组织法等法律。建设法律既包括专门的建设领域的法律，也包括与建设活动相关的其他法律。例如，前者有《城乡规划法》、《建筑法》、《城市房地产管理法》等，后者有《民法典》、《行政许可法》、《招标投标法》等。

第90题:下列不属于施工单位应承担质量保修责任的情形是()。

A.施工单位采购材料不合格导致的质量缺陷

B.设计原因导致的质量缺陷

C.自然灾害导致的屋面板损坏

D.劳务分包作业人员疏忽造成墙体空洞缺陷

E.使用者装修改造致使墙体损坏

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列招标情形中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有()。

A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息

B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应

C.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商

D.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件

E.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标，选项分析:招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

第92题:在注册有效期内，注册建造师申请变更注册的，应当提交的材料有()。

A.注册建造师变更注册申请表

B.注册证书和执业印章

C.申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件

D.工作调动证明

E.资格证书、学历证书和身份证明复印件

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据我国《劳动法》的有关规定，对女职工的特殊保护规定主要包括()。

A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动

C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动

D.女职工生育享受不少于90d的产假

E.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列情形中，导致施工合同无效的有()。

A.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

B.承包人对工程内容有重大误解订立的

C.承包人胁迫发包人订立的

D.要求施工企业垫资施工的

E.施工项目必须进行招标而未招标订立的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同和效力待定合同的规定；合同的履行、变更、转让、撤销和终止，选项分析:无效合同的特征是:(1)具有违法性;(2)具有不可履行性;(3)自订立之时就不其有法律效力。可撤销合同的种类:因重大误解订立的合同、在订立合同时显失公平的合同、以欺诈手段订立的合同、以胁迫的手段订立的合同。BC选项为可撤销合同，D选项为合法有效合同。法无禁止不为罪，本题没有强调是“政府投资工程”，如只提到“垫资施工”则为一般意义上，是允许垫资施工的，只要双方协商一致即可。

第96题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.单独组织某投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年安徽省一级建造师法律法规考前押题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:国家一级建造师的主要执业范围是()。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.担任建设工程项目评估人员

C.从事建设工程项目结算工作