2023年吉林省一级建造师法律法规试卷

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

正确答案:查看最佳答案

第2题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第3题:某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第5题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

第6题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第8题:某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位需具备()。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A 和 B满足其一即可

D.A 和 B必须同时具备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法实施条例》规定，承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的单位应当具有相应的资质证书，应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

第9题:项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.项目经理自行

B.项目经理与企业法人连带

C.项目经理与企业法人按比例

D.企业法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第11题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第12题:关于仲裁庭组成的说法,正确的是()。

A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定

B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员

C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定

D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是()。

A.纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从低适用税

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税

C.纳税人销售货物.劳务.服务，无形资产.不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不得结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《政府采购法》，政府采购的主要方式应是()。

A.邀请投标

B.公开招标

C.竞争性谈判

D.单一来源采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:关于法的效力层级说法不正确的是()。

A.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；

B.新法和旧法可同时适用

C.部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

正确答案:查看最佳答案

第17题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求()承担违约责任。

A.丙

B.乙

C.乙和丙共同

D.乙或者丙

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是()。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车

正确答案:查看最佳答案

第20题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，()。

A.需经债务人同意，且需办理公证手续

B.无需经债务人同意，也不必通知债务人

C.无需债务人同意，但需办理公证手续

D.无需债务人同意，但需通知债务人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B.患职业病的

C.工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业跌落的

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动

D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为()。

A.甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务

B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托

C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失

D.甲厂的法定代表人死亡

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是()。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是债的发生依据。合同订立需要当事人约定，合同之债由当事人约定产生。

第28题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第29题:甲公司承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司。乙公司以甲公司的名义与丙公司签订了材料供货合同，随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示，对此，下列说法正确的是()。

A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利

B.合同已经生效，甲应当履行合同

C.甲对乙.丙行为未明确反对，视为同意

D.乙的行为构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《标准化法》的规定，下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。

A.技术标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:甲.乙.丙.丁四个公司分别出资500万.200万.200万.100万建造师一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是()-

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%，有权决定该楼的重大修缮事宜

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是所有权和管理。P19。

第32题:关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标的基本程序。选项A，招标人不得规定最低投标限价。选项B对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，选项D，招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少15日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人。

第33题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明()，人民法院应与准许重新鉴定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

正确答案:查看最佳答案

第35题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第36题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。

A.处置权

B.所有权

C.使用权

D.留置权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.财政拨款

C.接收捐款收入

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。

A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业

B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册

C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册

D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

第41题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

第42题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第44题:国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》属于()。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案

第45题:以下说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期,施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。

A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉；(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。P354.

第48题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级.一级.二级

B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质

C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质

D.甲级.乙级.丙级

正确答案:查看最佳答案

第50题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥，下列说法中，正确的是()。

A.甲某的行为属表见代理，该合同有效

B.甲某的行为属无权代理，该合同无效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第51题:甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同，其中约定了运输费用.运输路线.运输时间和交货地点等，并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时，承运司机发现路况很差，便自作主张绕道行驶，由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后，甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货010天后，甲公司材料员发现个别材料有破损。对此，下列选项中正确的是()。

A.乙应赔偿甲破损材料损失

B.甲有责任承担破损材料损失

C.甲应负担增加的运费

D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》规定，承运人应按照约定的或通常的运输路线将货物运输到约定地点。承运人未按照约定路线或通常路线运输增加票款或运输费用的，托运人可以拒绝支付增加部分的票款或运输费用。因此，C和D选项不合理。承运人应在合同签订前充分了解运输线路状况，并在合同中对遇到运输线路改变.运费增加等情况的处理办法予以明确。在合同履行过程中，如果需要改变运输线路和增加运费等应及时向托运人提出，以免事后产生纠纷。《合同法》还规定，收货人提货时应当按照约定的期限或在合理期限内检验货物。收货人在约定的期限或者合理期限内对货物的数量.毁损等未提出异议的，视为承运人已按照运输单证的记载交付。本题中，甲公司人员未在约定期限验收材料.及时发现材料破损并提出异议，因而有责任承担材料破损的损失。

第52题:下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.

第53题:某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。

A.10月15日

B.10月22日

C.11月14日

D.12月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。

第54题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是证据的应用。选项A，人民法院应当在审理前的准备阶段确定当事人的举证期限，选项B，第一普通程序案件不得少于15日，选项D，当事人逾期提供证据的，人民法院应当责令其说明理由，必要时可以要求其提供相应的证据。

第55题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

第56题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第57题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第58题:某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。

A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道

B.材料商转让自己的债权应经承包人同意

C.若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消

D.即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人转让权利应该通知债务人，未经通知的转让行为对债务人不发生效力，但债权人的转让无需得到债务人的同意，因此本题中只有C是正确的。

第59题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

第62题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列法律责任中,属于民事责任承担方式的是()

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在施工合同中，就施工行为而言，债权人是()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工企业

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。

第66题:建设工程施工许可证的申请主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:实行开工报告制度的建设工程，其开工报告是指()。

A.施工单位向监理工程师提交的开工报告

B.建设单位向政府主管部门提交的开工报告

C.限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

D.施工单位项目部向公司总部提交的报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:开工报告制度是国务院规定的政府主管部门的一种行政许可制度，性质上与施工许可证审批制度相同，主要是审查建设单位应具备的开工条件，由建设单位向政府主管部门申报，选项B是正确的。

第69题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第71题:甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有()。

A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效

B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同

D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.仲裁委员会被撤销

C.双方当事人均对仲裁裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《物权法》，关于财产所有权，说法正确的是()。

A.财产所有权的行使受到法律一定的限制

B.处分权是财产所有权人特有的权利

C.城市市区土地的所有权人只能是国家

D.货物运输合同中，承运人对托运人的财产享有占有权和收益权

E.财产所有权包括用益物权和担保物权，用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人

正确答案:查看最佳答案

第74题:对动产物权的设立和转让的说法中，正确的是()。

A.动产物权以占有和交付为公示手段

B.动产物权的设立和转让，应当依照法律规定交付

C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭，未经登记，不得对抗第三人

D.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外

E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于勘察.设汁单位的质量责任和义务的说法，正确的有()

A.依法对设计文件进行技术交底

B.依法保证使用的建筑材料等符合要求

C.依往审査施丁图纸设计文件

D.依法办理工程质量监督手续

E.依法承揽工程的勘察.设技业务

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.单独组织某投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项，人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定，D选项，当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。

第80题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第81题:物权的保护方法包括()。

A.请求确认权利

B.请求排除妨害

C.支付违约金

D.请求恢复原状

E.赔礼道歉.消除影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于知识产权法律特征的说法,正确的是()。

A.具有财产权和人身权双重属性

B.效力不受地域限制

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护

D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于商标专用权的说法，正确的有()。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利

B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

D.未经核准注册的商标不受商标法保护

E.商标设计者的人身权由专利权法保护

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。

A.中国投资的建设项目

B.外资占45%,但技术难度大的建设项目

C.全部由外国赠款建设的工程

D.外资占50%的中外联合建设项目

E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《合同法》的规定，下列合同中免责条款无效的有()。

A.造成对方人身伤害的

B.因故意造成对方财产损失的

C.因过失造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的

E.意思表示不真实的

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

E.赔偿损失不包括法定赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第87题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。

A.被告住所地

B.合同备案地

C.合同签订地

D.合同履行地

E.原告住所地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()

A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署

B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门

C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门

D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账

E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《物权法》，下列不可以设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

E.一台挖掘机

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案

第92题:依照我国《立法法》的规定，只能制定法律的事项包括()。

A.国家主权的事项

B.犯罪和刑罚

C.对非国有财产的征收

D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项

E.民事基本制度

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第94题:水下文物的保护范围不包括()。

A.遗存于外国领海以外的起源于中国的文物

B.遗存于中国领海的起源于外国的文物

C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物

D.遗存于中国领海以外的起源于中国的文物

E.遗存于外国领海以外的起源国不明的文物

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人在合同约定的期限内没有完工的

D.承包人将承包的建设工程非法转包的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。

A.给予警告，期限整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是承包单位违法行为应承担的责任，责令改正，没收违法所得.处工程价款0.5%以上1%以下的罚款，责令停业整顿降低资质等级，情节严重的，吊销资质证书。

第99题:下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有()。

A.使用伪造.变造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.提供虚假的信用状况

D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明

E.不同投标人的投标文件相互混装

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年吉林省一级建造师法律法规试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！