2023年各地一级建造师法律法规模拟真题

老子曾经说过，知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 我们该怎么找到"2023年各地一级建造师法律法规模拟真题"？既然如此，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。既然如此，我们就废话少说，那开始我们复习吧！最后祝福你:眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。P311.

第1题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第2题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应到在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第3题:根据《节约能源法》，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。

A.能效标识

B.节能措施

C.质重保修书

D.建筑节能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:节能的有关要求。P196。

第4题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列不属于建设工程民事纠纷的特点是()。

A.民事纠纷主体之间的法律地位平等

B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

C.民事纠纷具有可处分性

D.民事纠纷具有自由裁量权

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列知识产权法保护对象中，属于专利法保护对象的是()。

A.施工企业研发的新技术

B.施工企业研发的计价软件

C.施工企业编制的投标文件

D.监理企业编制的监理大纲

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列合同中，属于实践合同的是()。

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。

A.技术合同

B.买卖合同

C.委托合同

D.承揽合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列不属于工程建设强制性标准条文的是直接涉及()方面的。

A.安全

B.能源

C.环境

D.卫生

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列国家标准中，属于强制性国家标准的是()

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的实验方法

C.工程建设专业专用的术语.符合

D.工程建设勘察行业专用的质重要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.

第14题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建筑法》以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书,并处罚款

C.给予警告,或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140

第17题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第19题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

第20题:应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时，经批准可以进行邀请招标的是()。

A.项目技术比较复杂

B.拟进行公开招标的费用比较多

C.项目被确定为地方政府的重点项目

D.因特殊要求只有少数几家投标人可供选择

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

正确答案:查看最佳答案

第23题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.一专职消防安全员

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.

第24题:注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.泄露商业秘密的

B.对设计变更有异议的

C.经常外出参会的

D.拒绝执行监理工程师指令的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案:查看最佳答案

第26题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

第27题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程代理行为的设立和终止。选项A,招标活动可以自行完成的，可以不委托招标代理，选项B代理人可以单方辞去委托，选项D。法定代理是更具法律的规定而发生的代理。

第30题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第33题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用，工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡，王某的行为涉嫌构成()。

A.渎职罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料，版权属于慧嘉森教育，未经许可不得复制外传)

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.仓单.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

第36题:《建筑业企业资质管理规定》规定，取得建筑业企业资质的企业，申请资质升级.资质增项，在申请之日起前()，未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果的，资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。

A.3个月内

B.6个月内

C.一年内

D.18个月内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:建设工程施工许可证的申请主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

正确答案:查看最佳答案

第41题:某起生产安全事故造成9人死亡.51人重伤，直接经济损失2000万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故为()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列个人所得，属于个人所得税的征税范围的是()。

A.保险赔款

B.国家发行的金融债券利息

C.抚恤金

D.偶然所得

正确答案:查看最佳答案

第44题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第45题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由

B.应由bin公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意白行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

第48题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

第50题:某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

正确答案:查看最佳答案

第51题:一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为()万元。

A.5

B.6

C.7

D.8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。

A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔

正确答案:查看最佳答案

第54题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。

第56题:根据《立法法》，下列事项中，法律.行政法规均可以进行规定的是()。

A.诉讼和仲裁

B.建筑业增值税税率的确定

C.限制人身自由的强制措施和处罚

D.施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

第59题:人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

第63题:当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时，此项注写值以()打头，注写配置在梁两个侧面的总配筋值。且对称配置。

A.大 写 字 母 G

B.大 写字 母 A

C.大 写 字 母 B

D.大 写字 母 N

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于工程建设相关标准，说法错误的是()。

A.行业标准在相应的国家标准实施后，应及时进行修订或废止

B.工程建设行业标准实施后也需要复审

C.工程建设地方标准中没有强制性条文

D.工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第65题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第66题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()。

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是保险概述。

第67题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第68题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商

B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理

D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

正确答案:查看最佳答案

第69题:乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失()万元。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:依照合同法的规定:当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:专利法的保护对象包括()。

A.发明

B.实用新型

C.科学发现

D.图形作品

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程招标过程中，关于招标代理机构的行为及后果，说法正确的是()。

A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标

B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为，与招标人承担连带责任

C.招标代理机构有权随时辞去委托，但造成招标人损失的应当赔偿损失

D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的，应当经过招标人同意

E.招标代理机构超越授权实施的行为，投标人有理由相信其有代理权的，由招标人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第74题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程受到了损害，则构成施工单位免责的条件包括()。

A.在合理期限内提供证明

B.不能履行义务方应及时通知对方

C.免责程度限于不可抗力的影响程度

D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分

E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是()。

A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责

B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责

C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责

E.总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第78题:在某建设项目施工中形成的下列债中，属于合同之债的有()。

A.施工单位与材料供应商订立合同

B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人

C.施工单位将本应汇给甲单位的材料款汇入了乙单位账号

D.材料供应商向施工单位交付材料

E.施工单位向材料供应商支付材料款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

第80题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。

A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的是()。

A.未经商标注册人的许可，在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的

B.销售侵犯注册商标专用权的商品的

C.伪造.擅自制造他人注册商标标识的

D.未经商标注册人同意，更换其注册商标的

E.给他人的注册商标专用权造成其他损害的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

第83题:用人单位可以解除劳动合同的情形包括()。

A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

E.在试用期间被证明不符合录用条件的

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有()。

A.投标人相互串通投标

B.标人与招标人串通投标

C.招标人操纵中标

D.投标人以他人名义投标

E.投标人以高于市场定价的报价竞标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据事故的具体情况，事故调查组由()派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。

A.公安机关

B.有关人民政府

C.人民法院

D.安全生产监督管理部门

E.负有安全生产监督管理职责的有关部门

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于安装工程一切险保险的说法，正确的是()。

A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

E.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过三个月，否则应另行加收保险费

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。

A.工程建设规划.施工等通用的综合标准

B.工程建设重要的通用的制图方法标准

C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准

D..工程建设重要的通用的信息管理标准

E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准

正确答案:查看最佳答案

第90题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

第92题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。

第93题:根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程检验评定资料

D.工程结算资料

E.材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包分包的说法中，正确的有()。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

正确答案:查看最佳答案

第95题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。

A.总承包合同中约定分包的内容

B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意

D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程分包的规定，B选项，建设单位不可以指定分包人。D选项，劳务分包单位的选项可以不经过建设单位的同意，E选项，总承包单位有权选择或者拒绝建设单位推荐的分包人。

第96题:招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年各地一级建造师法律法规模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任，A选项，项目经理为注册建造师的，责令停止执业1年，E选项，发生重大事故的，项目经理吊销执业资格证书，5年内不予注册。