[点击进入2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《招标投标法实施条例》,关于联合体投标的说法,正确的是()。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减.更换成员的,应当书面通知招标人
C.招标人应当在资格预审公告.招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《建筑工程施工许可管理办法》,下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是()。
A.已经取得安全生产许可证
B.办理了工程质量监督手续
C.有满足施工需要的施工图样
D.已经取得规划许可证
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备,应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格.型号性能等技术指标
C.注明生产厂.供应商
D.征求施工企业的意见
正确答案:查看最佳答案
第3题:甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质,为了中标,借用了乙建筑公司的资质。2010年8月,甲建筑公司所承建的工程竣工。但是,建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名,提出所签订的合同无效,不予支付工程款,对此,下列说法中正确的是()。
A.所签的合同无效,建设单位必须支付工程款
B.所签的合同无效,建设单位可以不支付工程款
C.所签的合同无效,如果该工程经验收合格,建设单位必须支付工程款
D.所签的合同有效,建设单位必须支付工程款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
第5题:在施工合同中,就施工行为而言,债权人是()。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工企业
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第6题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办
B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办
C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办
D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
第8题:甲向某出版社乙去函,询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料,乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套,共380元,甲认为该书不符合其需要,拒绝接受,双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间()。
A.合同已经成立
B.合同未成立
C.已经完成要约和承诺阶段
D.合同是否成立无法确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立必须满足三个一般要件:存在订约当事人.订约当事人对主要条款达成一致.经历要约与承诺两个阶段。本题没有经过订约双方协商,就合同主要条款达成一致意见,因此合同尚未成立。
第9题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的,应给予警告,并在()年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()
A.电工
B.架子工
C.钢筋工
D.起重信号工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,为可上岗
第11题:包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后,工程竣工验收质量合格,张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝,遂诉至法院。关于该案处理的说法,正确的是()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,应按照合同约定支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法,正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第13题:根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政指导行为
D.调解行为以及法律规定的仲裁行为
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第15题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间,该承包商与开发商签订了房屋买卖合同,购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙共同支付
C.甲先行支付
D.甲和丙都不支付
正确答案:查看最佳答案
第17题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
第18题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于《合同法》的公平原则,下列表述不正确的是()。
A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等
B.公平包括合同的风险应该合理分配
C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商
D.公平包括合同中违约责任的确定要合理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第5条规定“当事人应当遵守公平原则确定各方的权利义务”。具体包括:(1)在订立合同时,不得滥用权力.不得欺诈,要根据公平原则确定双方的权利和义务;(2)合理分配风险;(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则条件下签订合同,有些情况下合同当事人的权利义务是不平等的,如赠与合同中,一方就只有权利,而另一方就只有义务,因此选项中只有A是错误的。
第20题:李某拥有一处地段不错的商铺,王某欲承租,2006年一2月15日双方签订了租赁协议,约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议,并当日将该商铺交付给了张某。对此,下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效,李某应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
第21题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是()
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P323正中间“(三)执行和解”,考过4.5次了。
第22题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明大于勘察笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依据职权制作的公文书证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
第23题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元,施工中施工单位仅投入50万元,其他费用挪用,后建设主管部门发现责令其整改,同时可处以()罚款。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.25万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的,由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定,责令限期整改,处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元,可处6万元至15万元罚款,因此B项最符合。
第24题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于行政复议的说法,正确的是()。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
正确答案:查看最佳答案
第26题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。2018年10月12日,甲拟解除劳动合同,则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应当提前30日以书面形式通知用人单位
D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。
A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人
C.依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《合同法》,下列关于委托合同的表述中,正确的是()。
A.原则上受托人有权转委托,不必征得委托人同意
B.无偿的委托合同,因受托人一般过失给委托人造成损失的,委托人可以要求赔偿损失
C.有偿的委托合同,受托人处理事务所需的必要费用,应当先行垫付
D.委托人或者受托人均可以随时解除委托合同,但造成对方损失的,应当赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
第29题:工程施工中所造成的下列损失中,承包人不承担任何损失的是()。
A.承包方与监理方串通造成的损失
B.承包方不履行保修义务所造成的损失
C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失
D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任,选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任,但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失,但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收,其保管责任不属于承包人,选项D是承包人完成的工作成果,在未交付发包方使用前,保管责任属于承包人,因此,本题选C。
第30题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中,作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印,并在法庭上作为证据出示,则该证据种类属于()。
A.特证
B.勘验笔录
C.书证
D.视听资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某商业工程项目,业主急于营业,在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据我国《保险法》的规定,投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目,保险人须负责赔偿因()造成的损失和费用。
A.盘点时发现的短缺
B.不可预料的意外事故
C.维修保养或正常检修的费用
D.因原材料缺陷或工艺不善
正确答案:查看最佳答案
第33题:日承包人将工程移交发包人,但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期,根据有关司法解释的规定,该工程欠款的利息起算日应为()。
A.2010年10月1日
B.2010年10月10日
C.2010年10月20日
D.2011年5月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:甲乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中,约定赔偿损失费用为5万元,而且实际损失小于5万元,因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。
第35题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的,经企业申请.审批,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的,公告期限从其决定
正确答案:查看最佳答案
第36题:2011年11月,某用人单位由于生产经营发生严重困难,与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时,王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定,施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1
B.1.5
C.2
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人()。
A.不能增加保险费,可以解除保险合同
B.不能解除保险合同,可以增加保险费
C.可以增加保险费,也可以解除保险合同
D.不能增加保险费,也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是保险概述。
第38题:根据《安全生产许可证条例》的规定,以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装
正确答案:查看最佳答案
第39题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。
A.安装工程一切险
B.建筑职工意外伤害险
C.建筑工程一切险
D.工程监理责任险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。
A.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任
B.由被代理人独自向第三人承担责任
C.由第三人自己承担损失
D.由代理人独自向第三人承担责任
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据有关规定,对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年,其起算时间应为()。
A.工程开工之日
B.合同签订之日
C.竣工验收之日
D.工程交付之日
正确答案:查看最佳答案
第42题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第43题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。
A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于法人资格取得的叙述,不正确的是()。
A.有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格
B.依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格
C.具有法人条件的社会团体,一律经核准登记之日起,具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格
正确答案:查看最佳答案
第45题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,()应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
第47题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是()。
A.不予支持
B.按照2.4%支付利息
C.按照4.8%支付利息
D.按照6%支付利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外,当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。本题中,合同中有约定,且低于同期贷款利率,因此应予以支持,选C。
第48题:关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标
C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于建设工程返修的说法,正确的是()。
A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担
B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担
C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担
D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用
正确答案:查看最佳答案
第51题:年2月1日,某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因,工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定,申请延期应在()前进行。
A.2013年3月1日
B.2013年4月1日
C.2013年5月1日
D.2013年8月1日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格
B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者
C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担
D.项目经理部是施工企业内部常设机构
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲公司为乙公司向丙公司借款作担保,在保证合同中没有明确约定保证的范围,根据有关法律规定,此保证的范围是()。
A.主债权
B.利息
C.违约金
D.全部债权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期,该工程最迟应当在()开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第57题:《建设工程质量管理条例》规定,工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字,建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.施工单位负责人
D.业主
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于财产保险合同的说法,不正确的是()。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同
C.在合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同,安装工程一切险是人身保险合同
正确答案:查看最佳答案
第59题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的,出卖人将标的物交付第一承运人后,标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担,出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的,除当事人另有约定的以外,标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。
第60题:根据《行政复议法》的规定,以下属于不可申请行政复议的是()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
C.当事人对行政机关作出的没收违法所得
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无效,则()。
A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销
B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回
C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效
D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人,撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人,本题中,并没有说明甲发出的要约是否到达乙,也没有说明乙是否承诺,因此A.B.C选项不确切,D是最符合题意的。
第62题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的,施工许可证()。
A.自行废止
B.应报发证机关核验
C.应由发证机关收回
D.由施工单位重新申办
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般损失略偿责任
C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:建设丁程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第65题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制
B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁
C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式
第67题:关于分包工程的说法,正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A,分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,可以要求风暴工程发包人提供分包工程付款担保。选项B,除总承包合同约定的分包外,承包人不可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成,必须经建设单位认可。选项C,中标人和分包人就分包项目向招标人承担连带责任。
第68题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
第69题:法律规定,用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的,每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在()情况下,延长劳动者工作时间不受上述限制。
A.因梅雨时节即将到来抢工期
B.因基坑渗漏进行紧急处理
C.混凝土连续浇筑作业
D.夜间作业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列有关应急救援预案的规定,正确的是()。
A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审
B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述
C.按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案
E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于买卖合同的说法,正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有
B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间
正确答案:查看最佳答案
第72题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
正确答案:查看最佳答案
第75题:以下建设工程中,需要办理施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑装修工程
B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于商标专用权的说法,正确的有()。
A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利
B.商标专用权的内容只包括财产权
C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
D.未经核准注册的商标不受商标法保护
E.商标设计者的人身权由专利权法保护
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于安全专项施工方案实施的说法,正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案,施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志,在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的,由项目经理和总监理工程师签字确认,方可进入下一道工序
正确答案:查看最佳答案
第78题:建设工程施工常用的担保种类有()。
A.施工投标保证金
B.施工合同履约保证金
C.工程款支付担保
D.预付款担保
E.价款结算担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列法律责任中,属于行政处罚的有()
A.减低资成等级
B.罚金
C.记过
D.没收财产
E.罚款
正确答案:查看最佳答案
第80题:根椐《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
第81题:建筑工程的保修范围应当包括()。
A.地基基础工程.主体结构工程
B.屋面防水工程和其他土建工程
C.电气管线.上下水管线的安装工程
D.供热.供冷系统工程
E.门窗工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:当事人对人民法院委托的鉴定部门做出的鉴定意见有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在()情形,人民法院应予准许。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格的
B.鉴定程序严重违法的
C.鉴定结论明显依据不足的
D.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形
E.鉴定人员经验不足
正确答案:查看最佳答案
第83题:依据不同的分类标准,定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A.D.E。
第84题:某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》,该公司应()。
A.编制安装方案
B.出具自检合格证明
C.具有起重设备安装工程专业承包资质
D.自行验收
E.派出本单位专业技术人员现场监督
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《招标投标法实施条例》,关于依法必须招标项目中标候选人的公示,下列说法中正确的有()。
A.应公示中标候选人
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示期不得少于3日
D.公示在开标后的第二天发布
E.对有业绩信誉条件的项目,其业绩信誉情况应一并进行公示
正确答案:查看最佳答案
第86题:工程管理人员要取得建造师执业资格,并经注册后才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作,下列关于一级建造师的注册说法正确的是()。
A.初始注册者,可自资格证书签发之日起三年内提出申请,其有效期为三年
B.逾期未申请初始注册者即使符合本专业继续教育要求也不可申请初始注册
C.申请变更注册应当提交工作调动申请,变更注册后,延续原注册有效期
D.一级建造师的注册分为初始注册.延续注册.变更注册.继续教育注册
E.申请注册者需提供劳动合同
正确答案:查看最佳答案
第87题:行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象,而与善意第三人进行的.由本人承担法律后果的代理行为称为表见代理。关于表见代理,下列说法正确的是()。
A.表见代理的行为人具有代理权
B.表见代理在本质上属于无权代理
C.表见代理的法律后果由行为人承担
D.善意相对人有理由相信行为人有代理权
E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于抵押和质押的说法正确的是()。
A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人
B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有
C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有
D.质押分为动产质押和权利质押
E.抵押与其担保的债权不同时存在
正确答案:查看最佳答案
第89题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。
A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输
C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第四章第3节相关合同制度P183
第90题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。
A.折价补偿
B.赔偿损失
C.合同解除
D.继续履行
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:施工合同中对应付款时间约定不明时,关于付款起算时间的说法,正确的有()。
A.工程已实际交付的,为交付之日
B.工程未交付的,为提交峻工结算文件之日
C.工程已交付,工企业主张工程款的,为提出主张之日
D.工程未交付的,为提交竣工验收报告之日
E.工程未交付,工程程价款也未结算的,为当事人起诉之日
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。
A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以结转下期继续抵扣
B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
C.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
D.应税销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
E.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于工程建设缺陷责任期的说法,正确的有()。
A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月
B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D.发包人原因导致竣工延迟的,在承包人提交竣工验收报告后60天后,工程自动进入缺陷责任期
E.承包人原因导致竣工延迟的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是缺陷责任期的确定。缺陷责任期一般为六个月.十二个月或二十四个月,具体可由发.承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣交工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣工验收报公告90天后,工程自动进入缺陷责任期。
第94题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。
A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标
B.第一阶段提出不带价格的技术方案
C.第二阶段提交投标保证金
D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价
E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有()。
A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,有权当场予以纠正或作出处理决定
E.对不符合安全生产条件的设施.设备.器材,有权当场作出查封的处理决定
正确答案:查看最佳答案
第96题:李某取得监理工程师执业资格后,受总监理工程师委派,进驻在某建设工程项目履行监理职责,其实施监理的依据不包括()。
A.建设工程施工合同
B.法律.法规及有关技术标准
C.劳动用工合同
D.工程设计文件
E.招标公告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:甲公司从某银行借款后,未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法律规定,该银行可以()。
A.自行提高借款利息
B.停止发放借款
C.在下一期借款发放时预先扣除利息
D.提前收回借款
E.解除合同
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《担保法》的规定,施工企业从银行借款时可以作为抵押物的有()。
A.施工企业所有的汽车
B.施工企业所有的支票
C.施工企业有处分权的国有土地使用权
D.施工企业自有的建筑施工机具
E.施工企业所有的房产
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于建设用地使用权的说法,正确的有()
A.建设用地使用权自合同生效时设立
B.建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立
C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让,可以采用口头约定的形式
D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分别处分
E.住宅建设用地使用权期间届满的,自动续期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年全国一级建造师法律法规考试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!