[点击进入各地监理工程师模拟题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在建设工程活动中,()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第2题:对有特殊安全要求的施工设备,监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。
A.当地劳动安全部门
B.质量监督机构
C.当地建设主管部门
D.项目监理机构
正确答案:查看最佳答案
第3题:某施工现场有塔式起重机1台,由施工企业租得,台班单价5000元/台班,租赁费为2000元/台班,人工工资为80元/工日,窝工补贴25元/工日,在施工过程中发生了如下事件:监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格,配合用工10工日,塔式起重机1台班。为此,施工企业可向业主索赔的费用为()元。
A.2250
B.z925
C.5800
D.7540
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第5题:建设工程组织流水施工时,其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单,工期最短
正确答案:查看最佳答案
第6题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在核定新增资产价值时,报废工程损失应计人()。
A.固定资产
B.流动资产
C.递延资产
D.无形资产
正确答案:查看最佳答案
第8题:在国外项目管理咨询公司中,工程师的根本任务是进行()。
A.控制进度
B.控制质量
C.控制投资
D.项目管理
正确答案:查看最佳答案
第9题:在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下,通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.增加工作面
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:单代号网络计划中()。
A.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作,箭线表示工作进行的方向
C.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作的开始或结束
D.节点表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系
正确答案:查看最佳答案
第11题:某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为()天。
A.2和22
B.2和30
C.4和28
D.4和36
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:在分项工程的质量评定中,对工程安全和使用性质有较大影响,并对其质量有基本要求的检验项目是()。
A.保证项目
B.基本项目
C.主要项目
D.一般项目
正确答案:查看最佳答案
第14题:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理目标,即()。
A.建立的对象不同
B.服务的范围不同
C.控制的目标不同
D.作用的时效不同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目质量控制系统是项目监理机构一次性的质量工作系统,并非监理单位永久性的质量管理目标,即作用的时效不同。
第15题:工程款支付证书由()签发。
A.专业监理工程师
B.建设单位
C.总监理工程师
D.项目审计部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体,下列属于监控主体的是()。
A.设计单位
B.施工单位
C.政府
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:质量控制的目的是()。
A.致力于满足质量要求
B.增强满足质量要求的能力
C.致力于提供质量要求得到满足的信任
D.制定质量目标.规定过程和资源,以实现其目的
正确答案:查看最佳答案
第18题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时,应重点审查()。
A.采购合同
B.技术标准
C.质量证明文件
D.设计文件要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:网络计划中的虚工作()。
A.既消耗时间,又消耗资源
B.只消耗时间,不消耗资源
C.既不消耗时间,也不消耗资源
D.不消耗时间,只消耗资源
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列费用中不属于静态投资的是()。
A.设备工器具购置费
B.建设单位管理费
C.建设期贷款利息
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
第21题:组织流水施工时,流水步距是指()。
A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间
B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间
C.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔
D.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等,“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第25题:建设工程组织流水施工时,相邻专业工作队之间的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是()。
A.固定节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工
C.一般的成倍节拍流水施工
D.非节奏流水施工
正确答案:查看最佳答案
第26题:在建设项目投资构成中,单机无负荷试运转费包含在()中。
A.联合试运转费
B.安装工程费
C.间接费
D.预备费
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第28题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
正确答案:查看最佳答案
第29题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第31题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时,属于技术措施的是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
第32题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。
A.实行经济承包责任制
B.进行招标和投标
C.经济核算
D.技术与经济相结合
正确答案:查看最佳答案
第33题:采用估计工程量单价合同时,最后工程的总价是按()计算确定的。
A.业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价
B.业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价
C.实际完成的工程量及承包商所填报的单价
D.实际完成的工程量及其实际发生的单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列施工承包合同形式中,()合同计价方式可以促使承包方关心和降低成本,缩短工期,而且预期成本可以随着设计的进展加以调整,发承包双方都不会承担太大的风险。
A.成本加固定百分比酬金
B.成本加固定金额酬金
C.成本加奖罚
D.最高限额成本加固定最大酬金
正确答案:查看最佳答案
第35题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第37题:工程流水施工的实质性内容是()。
A.分工协作
B.大批量生产
C.连续作业
D.搭接适当
正确答案:查看最佳答案
第38题:()时对应的折现率称为内部收益率,用IRR表示。
A.净年值等于0
B.净现值率等于1
C.净现值等于0
D.动态投资回收期等于基准投资回收期
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于净现值指标的说法,正确的是()。
A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B.该指标未考虑资金的时间价值
C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率
D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。
第42题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第43题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时,对综合单价进行调整的方法是()。
A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低
B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高
C.超出约定部分的工程量的综合单价调低
D.超出约定部分的工程量的综合单价调高
正确答案:查看最佳答案
第44题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第45题:工程质量事故发生后,涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第47题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定,其中()供资质考核备用。
A.应用水平
B.业务成果指标
C.技术水平
D.技术装备
正确答案:查看最佳答案
第48题:工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据,按某一性质进行分组.整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时,应向()申报,经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后,方可加工订货。
A.业主
B.设计单位代表
C.监理工程师
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第50题:在工程建设国家标准与行业标准中,某些用粗体字表达的条文指的是()。
A.工程建设强制性标准
B.工程建设通用性标准
C.工程建设一般标准
D.工程建设特殊标准
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第52题:对需要返工处理或加固补强的质量事故,施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外,还需报送()。
A.工程质量事故影响报告
B.工程质量事故调查报告
C.工程质量事故分析报告
D.工程质量事故整改报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并对质量事故的处理过程进行跟踪检查,对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
第53题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第54题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第55题:初步设计阶段要重视方案选择,初步设计应该是多方案比较选择的结果,其具体主要审核内容不包括()。
A.工艺流程.设备选型先进性.适用性.经济合理性
B.建设法规.技术规范和功能要求的满足程度
C.应业主要求协助组织初步设计的专家会审和整理及提出会审报告
D.技术参数先进合理性与环境协调程度,对环境保护要求的满足情况
正确答案:查看最佳答案
第56题:在合同执行过程中,由于通货膨胀使工料成本增加,按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
正确答案:查看最佳答案
第57题:在施工招标阶段,监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查,重点了解的内容包括()。
A.人员素质
B.管理水平
C.施工安全
D.开展全面质量管理情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列投资方案经济评价指标中,属于盈利能力静态评价指标的是()
A.利息备付率
B.资产负债率
C.净现值率
D.静态投资回收期
正确答案:查看最佳答案
第60题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:施工企业资质年检正常情况每年在()月间进行。
A.1~3
B.3~6
C.7~9
D.10~12
正确答案:查看最佳答案
第62题:代号材料必须通过()后方可使用。
A.试验
B.鉴定
C.试验和鉴定
D.计算和充分的论证
正确答案:查看最佳答案
第63题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第64题:工程款支付证书应由()审定.签署,并报建设单位。
A.专业监理工程师
B.施工单位负责人
C.建设单位负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第66题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某分部工程双代号时标网络计划如图所示,其中工作G的总时差和自由时差()天。
A.分别为0和1
B.分别为0和2
C.均为1
D.均为0
正确答案:查看最佳答案
第68题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主对承包商的付款,是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于平行施工组织方式的说法,正确的是()。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:审查施工图预算的重点应该放在()等方面。
A.审查文件的组成
B.审查总设计图和工艺流程
C.工程量计算是否准确.预算单价套用是否正确.各种取费标准是否符合现行规定
D.审查项目的“三废”治理
正确答案:查看最佳答案
第71题:CM模式的基本指导思想特别适用于()。
A.实施周期短,工期要求松散的小型简单建设工程
B.实施周期短,工期要求紧迫的小型复杂建设工程
C.实施周期长,工期要求紧迫的大型复杂建设工程
D.实施周期长,工期要求松散的大型简单建设工程
正确答案:查看最佳答案
第72题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第74题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第75题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于工程计量的说法,正确的是()。
A.所有工程内容必须按月计量
B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量
C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定
D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实
正确答案:查看最佳答案
第77题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
第78题:如果某特殊过程的工序能力指数为1.05,我们说该工序的能力()。
A.不足
B.尚可
C.足够
D.过剩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法,正确的是()
A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作
C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零
D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
正确答案:查看最佳答案
第81题:施工阶段质量现场监督检查的内容包括()。
A.施工组织设计检查
B.开工前的检查
C.工序交接检查
D.自检与复检
E.停工后复工的检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第83题:在招投标阶殷,投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。
A.安全文明施工费
B.暂列金翱
C.结定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第86题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间,纵坐标表示工作量完成情况的曲线图,该工作量的具体内容可以是()。
A.实物工程量
B.工时消耗
C.费用
D.相对的百分比
E.计划工时
正确答案:查看最佳答案
第87题:下列费用中哪些不属于静态投资()。
A.固定资产投资方向调节税
B.办公和生活家具购置费
C.建设期贷款利息
D.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
E.利率.汇率调整预备费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:工程质量事故处理的主要依据包括()。
A.工程合同文件
B.施工单位的报告
C.质量事故的实况资料
D.有关建设法规
E.有关技术文件和档案
正确答案:查看最佳答案
第89题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
第90题:监理工程师应对设计变更进行严格控制,同时还应注意的问题有()。
A.随时掌握国家政策.法规的变化
B.加强对设计阶段的质量控制
C.严格控制设计变更的签批手续,以明确责任,减少索赔
D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑,确定其必要性
E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。
A.设计方案及图纸的审查
B.组织对设计的评审
C.对设计工作协调控制,保证设计如期保质完成
D.参与设计计算及绘图工作
E.参与设计交底与图纸会审
正确答案:查看最佳答案
第92题:流水作业的时间参数有()。
A.流水步距
B.流水施工工期
C.工作面
D.搭接时间
E.流水节拍
正确答案:查看最佳答案
第93题:建设项目的竣工决算由()组成。
A.竣工验收标准
B.竣工决算报告说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工决算报表
E.工程造价比较分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第95题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第96题:下列人员中,可作为管理者代表的人选有()。
A.总经理
B.副总经理
C.质管办主任
D.企管办主任
E.总工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
正确答案:查看最佳答案
第99题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:根据抽样检验分类方法,属于计量型抽样检验的质量特性有()。
A.几何尺寸
B.焊点不合格数
C.标高
D.×条数
E.强度
正确答案:查看最佳答案
第101题:采用扩大单价法编制建筑工程概算,其适用条件是()。
A.初步设计深度不够,建筑结构不明确
B.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
C.具有概算定额
D.具有类似概算指标
E.具有类似工程概算
正确答案:查看最佳答案
第102题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第103题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
正确答案:查看最佳答案
第104题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体。选项E,法定代表人是自然人。
第105题:在施工质量控制点选择的原则中,应将()作为质量控制点的对象。
A.地下防水层施工
B.预应力结构的张拉工序
C.复杂曲线模板的放样
D.采用新材料的部位
E.检验批
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。
A.保证项目建设的连续性
B.增强建设工作的预见性
C.确保项目按期动用
D.编报工程建设年度计划的依据
E.使建设前期的各项工作相互衔接,时间得到控制
正确答案:查看最佳答案
第107题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果,项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成,其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
正确答案:查看最佳答案
第108题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小
正确答案:查看最佳答案
第110题:下列文件中,需要由总监理工程师签署意见的有()。
A.开工报审表
B.检验批验收记录
C.分项工程验收记录
D.分部工程报验表
E.施工控制测量成果报验表
正确答案:查看最佳答案
第111题:如果合同中没有类似和适用的价格,其工程变更价款的处理原则包括()。
A.由业主确定变更价格
B.由承包商确定变更价格
C.由承包商提出适当的变更价格,由监理工程师批准执行
D.由监理工程师确定变更价格
E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第113题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
正确答案:查看最佳答案
第114题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第115题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
正确答案:查看最佳答案
第116题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
正确答案:查看最佳答案
第117题:在合同价款复核与支付时,以下情况属于合同价款可进行调整的有()。
A.合同约定的调整
B.造价管理部门公布的价格调整
C.超过图纸多做的工程量
D.监理工程师确认的设计变更
E.监理工程师确认的工程量增减
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:下列引起投资偏差的原因中,属于建设单位原因的有()。
A.设计标准变化
B.投资规划不当
C.建设手续不全
D.施工方案不当
E.未及时提供施工场地
正确答案:查看最佳答案
第119题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。