[点击进入2022版监理工程师考前押题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用()合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第2题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第3题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
A.对方有过错
B.损害国家利益
C.一方以胁迫手段
D.损害当事人利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上,进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件费用
C.估算寿命期外所需备件维修费用
D.估算寿命期残值
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。
A.设计
B.规划
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
第6题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第7题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第8题:依据施工合同示范文本的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是()。
A.只能向有合同关系的对方提出索赔
B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
D.索赔处理应尽可能协商达成一致
正确答案:查看最佳答案
第9题:经济法律关系是由()三要素所构成。
A.主体.客体.内容
B.当事人.经济行为.经济利益
C.法人.经济合同.经济权利和义务
D.经济管理.经济协作.法律责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
第11题:设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
第12题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增至服务
正确答案:查看最佳答案
第14题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,()。
A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B.仲裁机构可裁定变更该合同
C.仲裁机构可裁定撤销该合同
D.应移交法院判定变更该合同
正确答案:查看最佳答案
第15题:根据《标准施工合同》,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止。参见教材P76。
第16题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
第17题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第18题:关于代理关系的表述,错误的是()。
A.在代理关系中,委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理
B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任
C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为,被代理人对此不承担责任
D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为,才能为被代理人取得权利和设定义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:有关合同公证与鉴证的相同点与区别的表述,不正确的是()。
A.合同鉴证与公证的内容和范围相同
B.经过公证的合同,其法律效力高于经过鉴证的合同
C.鉴证作为行政管理行为,在我国域内和域外都有法律效力
D.合同鉴证与公证的目的都是为了证明合同的合法性与真实性
正确答案:查看最佳答案
第20题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由()办理。
A.业主
B.总监理工程师
C.监理机构有关人员
D.承包商
正确答案:查看最佳答案
第21题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。
A.必须采用公开招标
B.必须采用邀请招标
C.必须进行招标
D.可以直接委托发包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:按《合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的,确定价款或报酬时应按()的顺序进行。
A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议
B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格
C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格
D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款
正确答案:查看最佳答案
第23题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第24题:施工合同履行过程中,竣工前单机无负荷试车和联机无负荷试车的区别不包括()。
A.向工程师发出要求试车的书面通知,前者是发包人,后者是承包人
B.前者所需的环境条件在承包人的设备现场范围内,后者需要外部的配合条件
C.试车通知,前者包括试车内容.时间.地点,后者包括试车内容.时间.地点和对承包人的要求
D.试车合格,前者工程师在试车记录上签字,后者双方在试车记录上签字
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第26题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第27题:《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:与邀请招标相比,公开招标的特点是()。
A.竞争程度低
B.评标量小
C.招标时间长
D.费用低
正确答案:查看最佳答案
第29题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。
第30题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于工程设计招标特点的说法,正确的是()。
A.设计招标文件无法限定项目的工作范围
B.设计投标文件应按工程量清单填报报价
C.设计评标应按投标报价高低排定次序
D.设计评标时主要关注设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误,设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量;选项C错误,工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分,如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书,即被淘汰,不再进行商务标的评审。参见教材P48。
第33题:某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工,承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是()。
A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿
B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.只同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告中的要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议,若因一方的违约行为,另一方按约定的程序终止合同而发生了争议,此争议应当由()对争议进行处理。
A.终止合同方选定的仲裁委员会
B.违约方选定的仲裁委员会
C.双方选定的仲裁委员会
D.有管辖权的人民法院
正确答案:查看最佳答案
第35题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
第36题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。
A.不宜将交货期作为评标内容
B.宜将报价最低者作为中标人
C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法
D.宜采用综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法在综合评标法的基础上,以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素,还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下,以评标价最低者作为中标人。
第37题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团,仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较,因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。
第39题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.投标保证金有效期从提交之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致,从提交投标文件截止之日起计算。
第40题:可以不依法公开招标的项目是()。
A.全部使用国有资金投资的工程项目
B.国有资金投资占控股的工程项目
C.国有资金投资占主导地位的工程项目
D.总投资在3000万元人民币以上项目
正确答案:查看最佳答案
第41题:在监理合同的履行过程中,委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务,其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。
A.物质服务
B.人员服务
C.技术服务
D.信息服务
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。
第43题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第44题:由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延
B.费用由承包人承担,工期不予顺延
C.费用由发包人承担,工期不予顺延
D.费用由承包人承担,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
第45题:定金的数额由当事人约定,但不得超过()。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:工程中常见的一类索赔是()。
A.合同被迫终止的索赔
B.意外风险和不可预见因素索赔
C.工程延误索赔
D.工程变更索赔
正确答案:查看最佳答案
第47题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列选项中,有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述,不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。
A.合同价款
B.批准承包商索赔的价款
C.承包商因自身原因导致返工的支出
D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款
E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第53题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,在()情况下,监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。
A.工程发生额外或附加工作需要延期完成
B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工
C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工
D.业主提供的设备延期到货造成的延误
E.承包商施工组织不当导致的停工
正确答案:查看最佳答案
第54题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。
A.建设工程委托监理合同
B.规范.图纸
C.委托人对监理人的授权委托书
D.标准合同条件
E.专用合同条件
正确答案:查看最佳答案
第56题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案
第57题:监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。
A.承包商的施工期结束
B.承包商完成了全部合同义务
C.解除承包商对工程质量的责任
D.承包商对主要工程照管责任结束
E.履约保函的担保责任结束
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第59题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第62题:施工合同示范文本规定,出现不可抗力事件,应由甲方承担费用的情况是()。
A.工程本身的损害
B.清理修复的费用
C.施工现场的设备.机械的损坏
D.施工现场甲方人员的伤亡
E.施工现场除乙方人员外,第三方人员的伤亡
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第64题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第65题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第66题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的是()。
A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更
B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示
C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示
D.监理人应当同意承包人提出的变更
E.监理人确认存在变更后,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
第68题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
第69题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第70题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第72题:属于非法分包工程的情况包括()。
A.将承包的全部工程分包给其他单位实施
B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位
C.将工程的主要部分交给其他单位实施
D.承接分包工程后进行再分包
E.将群体工程半数以上单位工程交给其他单位实施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第74题:在委托监理合同中,属委托人应履行的义务有()。
A.开展监理业务前向监理人支付预付款
B.负责工程建设所有外部关系的协调,为监理工作创造外部条件
C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料
D.与监理人协商一致,选定项目的勘察设计单位
E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确
正确答案:查看最佳答案
第75题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
正确答案:查看最佳答案
第77题:在委托监理合同中,监理人享有()。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规模.设计标准等的审批权
C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权
D.合同范围内工程款支付的审核和签认权
E.一切工程变更的批准权
正确答案:查看最佳答案
第78题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版监理工程师考前押题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第79题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案