2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级.一级.二级

B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质

C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质

D.甲级.乙级.丙级

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

第3题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。

A.审查

B.审批

C.登记

D.备案

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

第6题:《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

第7题:下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于建设工程返修的说法,正确的是()

A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形

B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修

C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修

D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。

A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成()

A.重大责任事故罪

B.强令违章冒险作业罪

C.重大劳动安全事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第11题:标准规范.规程都是标准的表现方式，习惯上统称为标准。当针对操作.工艺.管理等专用技术要求时，一般采用()。

A.标准

B.规范

C.规程

D.规范或规程

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是()。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款

正确答案:查看最佳答案

第14题:合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

正确答案:查看最佳答案

第15题:53安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装.拆卸单位的专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙和丁汽车运输公司通过铁路.公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应向甲承担违约责任

B.甲只能向乙主张损害赔偿

C.丙应向乙承担违约责任

D.乙应自行承担货物损失

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲和乙签订了材料运输合同，由乙和丙以汽车运输方式联运，甲向乙支付了运费。途经丙运输区段时，由于司机疲劳驾驶使货车侧翻，导致部分材料被毁。事故处理后，丙将其余材料送至指定地点。对此，下列说法中正确的是()。

A.丙应对此承担全部责任

B.甲应要求乙退还运费

C.乙和丙对此承担连带责任

D.甲直接要求丙赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第18题:甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是()。

A.要求甲继续履行合同

B.与甲协商续订租赁合同

C.要求甲赔偿损失

D.要求甲支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《合同法》规定，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同。因此，本题中如果乙需要继续使用该房屋开展商业活动，就必须先与甲协商，续订租赁合同，且约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。

第19题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任.P12.

第22题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

第23题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.10

B.15

C.30

D.60

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于文物保护单位的保护范围，说法正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围是指文物周边一定范围对建设项目加以限制的区域

B.全国重点文物保护单位的保护范围，由国务院划定，并作出标志说明

C.全国重点文物保护单位的保护范围内，不得建设污染环境的设施

D.全国重点文物保护单位的保护范围内，进行暴(同音字)破.挖掘作业，应当经国务院文物行政部门批准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.

第27题:除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。

A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可以请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

C.侵华物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

D.物权的归属.内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

正确答案:查看最佳答案

第30题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于分包工程的说法，正确的是()。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A，分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，可以要求风暴工程发包人提供分包工程付款担保。选项B，除总承包合同约定的分包外，承包人不可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成，必须经建设单位认可。选项C，中标人和分包人就分包项目向招标人承担连带责任。

第32题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

正确答案:查看最佳答案

第33题:投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括()。

A.由工商行政管理机关吊销营业执照

B.取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格

C.构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任

D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第35题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

第36题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。

A.专利中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；依法可以转让的股份.股票；(3)依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；(4)依法可以质押的其他权利。P39

第38题:甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金，甲将这部分材料出售给了丙，把仓单背书后交予丙，并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后，丙持这份仓单提货，则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是()。

A.乙公司可以拒绝交货

B.乙可以加收仓储费

C.甲有转让提取材料的权利

D.乙加收仓储费后将材料交给丙

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第387条规定:“仓单是提取仓储物的凭证。存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。”乙未在甲背书后的仓单上签字或盖章，因而将材料交给丙的做法错误。

第39题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A.签约时的签约地时

B.履约时的签约地时

C.履约时的项目所在地时

D.签订建设工程合同时

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列关于工程质量保证金的说法，正确的有()。

A.保修期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金

B.质量保证金不得超过合同总额的5%

C.缺陷责任期和保修期的法律含义相同

D.承包人已提交履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。

第44题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件，AB选项没有，C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查，不是办理审批手续。D选项是正确的。

第45题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙共同支付

C.甲先行支付

D.甲和丙都不支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

第47题:按照我国《建筑法》的规定，()确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。

A.国务院环境保护主管部门

B.国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府环境保护主管部门

D.省级人民政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第48题:对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为()。

A.实用新型

B.方案设计

C.发明

D.外观设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

正确答案:查看最佳答案

第51题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

正确答案:查看最佳答案

第53题:债的发生根据中，()是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。

A.侵权

B.无因管理

C.合同

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是()。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济.技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。

A.不当得利

B.侵权

C.合同

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

第56题:建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括()。

A.已经办理该建筑工程用地批准手续

B.已经取得规划许可证

C.已经取得拆迁许可证

D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于行政行为特征的说法正确的是()。

A.行政行为具有自愿性

B.实施行政行为具有单方意志性

C.行政行为具有不可裁量性

D.行政行为不属于执法行为

正确答案:查看最佳答案

第59题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行，通过与乙公司协商，双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费，乙公司允许甲公司的员工通行。由此，甲公司取得了()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第62题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，()不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第66题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第67题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第68题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

第69题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉

D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》关于安全生产许可证的说法正确的有()。

A.施工企业未取得安全生产许可证的不得从事建筑施工活动

B.施工企业变更法定代表人的不必办理安全生产许可证变更手续

C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目不得颁发施工许可

D.施工企业取得安全生产许可证后不得降低安全生产条件

E.未发生死亡事故的安全生产许可证有效期届满时自动延期

正确答案:查看最佳答案

第71题:《安全生产法》规定，施工从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向()报告。

A.特种设备安全监督管理部门

B.安全生产许可证颁发管理机关

C.现场安全生产管理人员

D.本单位负责人

E.公安消防机构

正确答案:查看最佳答案

第72题:建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有()。

A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。

A.行政处罚决定在被行政复议期间的

B.行政处罚决定被依法停止执行的

C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的

D.行政处罚决定经行政复议被撤销的

E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第75题:2014年3月15日，王某与乙银行签订了一份贷款合同，乙银行要求王某提供保证人。根据我国《担保法》的规定，以下不可以作为保证人的是()。

A.项目经理

B.某大学

C.医院

D.国家机关

E.幼儿园

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有()。

A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责

B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责

D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿

E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列属于针对操作.工艺.管理等专用技术要求的企业标准是()。

A.《建筑机械使用安全操作规程》

B.《混凝土结构设计规范》

C.《建筑设计防火规范》

D.《建筑安装工程工艺及操作规程》

E.《建筑抗震鉴定标准》

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第81题:某机械设备租赁公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应()。

A.编制安装方案

B.出具自检合格证明

C.具有起重设备安装工程专业承包资质

D.自行验收

E.派出本单位专业技术人员现场监督

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是不适用于诉讼时效的情形:支付存款本息请求权；兑付国债.金融债券以及向不特定对象发行的企业债券本息请求权；基于投资关系产生的缴付出资请求权；其他依法不适用诉讼时效规定的债权请求权。

第83题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。

A.向乙公司交付彩印机

B.向甲公司交付彩印机

C.向乙公司履行瑕疵担保义务

D.向甲公司履行瑕疵担保义务

E.履行维修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据融资租赁合同，虽然出卖人是向出租人主张价金，但却需按照约定向承租人交付标的物，包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。

第84题:下列关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致

B.缺陷责任期是法律规定的，当事人不能约定

C.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《物权法》的规定，下列属于不得抵押财产的是()。

A.土地所有权

B.国有土地使用权

C.集体土地使用权

D.医疗设施

E.被依法查封.扣押的财产

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于诉讼时效中断的说法,正确的有()。

A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届

B.人民法院应当认定申报破产债权气提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力

C.权利人对同一债权中的部债权主张权利,诉讼时效中断的效力不及于剩余债权

D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通知到达债务人之日起中断

E.因权利人被义务人控制，不能行使请求权的，诉讼时效中断

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于仲裁审理的法定程序，说法正确的是()。

A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成，每个仲裁员都必须是双方共同指定

B.仲裁应当不开庭进行，但是，当事人协议开庭的，应当开庭

C.仲裁申请人不到庭的，视为撤回仲裁申请；仲裁被申请人不到庭的，可以作出缺席裁决

D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解

E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员，可以不在裁决书上签名

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

第89题:《民事诉讼法》规定，关于一审程序中宣判的说法正确的有()。

A.判决前能够调解的，还可以进行调解

B.调解书经双方当时人签收后，即具有法律效力

C.最高人民法院的判决.裁定.是发生法律效力的判决和裁定

D.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的可以缺席审判

E.原告经传票传唤，可以不到庭即缺席审判即可

正确答案:查看最佳答案

第90题:注册商标需要改变()的，应当重新提出注册申请。

A.文字

B.注册人名义

C.图形

D.注册人地址

E.用途

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:工程管理人员要取得建造师执业资格，并经注册后才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作，下列关于一级建造师的注册说法正确的是()。

A.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，其有效期为三年

B.逾期未申请初始注册者即使符合本专业继续教育要求也不可申请初始注册

C.申请变更注册应当提交工作调动申请，变更注册后，延续原注册有效期

D.一级建造师的注册分为初始注册.延续注册.变更注册.继续教育注册

E.申请注册者需提供劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案

第93题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。

A.折价补偿

B.赔偿损失

C.合同解除

D.继续履行

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列关于著作权说法正确的是()。

A.著作权是随作品的创作完成而自动产生

B.著作权的客体是作品，在工程建设领域主要包括文字作品.建筑作品.图形作品

C.单位作品的著作权完全归单位所有

D.一般情况下，职务作品的著作权由作者享有

E.受委托创作的作品，著作权归委托人所有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第98题:申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。

A.安全防护设施搭设计划

B.专项安全施工组织设计方案

C.安全施工组织计划

D.安全措施费用计划

E.书面委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于施工现场工人生活居住区问题，下列说法错误的有()。

A.生活区的选址应当符合安全性要求

B.现场的生活区可以与作业区合并设置

C.现场的生活区和办公区必须分开设置

D.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证

E.工人宿舍可以设置在已通过中间验收的未竣工建筑物内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年浙江省杭州一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！