2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题

[点击进入2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题]


一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)

第题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目,在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。

A.安装工程一切险

B.建筑职工意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工程监理责任险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第1题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。

A.经依法登记,发生设立效力

B.合同签字盖章,发生设立效力

C.依法属于国家所有的自然资源,所有权必须登记

D.未经登记,不动产交易合同无效

正确答案:查看最佳答案


第2题:关于建设工程代理行为的说法,正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案


第3题:《招标投标法》规定,招标人应当在招标文件中载明投标有效期,投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第4题:某商品房开发工程因故停建,承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中,有许多债权人主张权利。个债权人的清偿顺序依法应为()。

A.承包人.抵押权人.普通债权人.全款购房人

B.抵押债权人.普通债权人.全款购房人.承包人

C.普通债权人.全款购房人.承包人.抵押债权人

D.全款购房人.承包人.抵押债权人.普通债权人

正确答案:查看最佳答案


第5题:工程建设中拟采用的新技术.新工艺.新材料.不符合现行()规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

正确答案:查看最佳答案


第6题:甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同,在合同履行期间,因采购的防水材料质量问题发生争议,双方经过多次的协商,但一直没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中正确的是()。

A.如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议,该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解

D.双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第7题:某施工企业的下列工作人员中,有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同,但因工负伤不能从事原工作

C.王某到该企业工作2年,并被董事会任命为总经理

D.赵某在该企业累计工作了12年,但中间曾离开过企业

正确答案:查看最佳答案


第8题:某商业中心在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝,则修复费用应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.产权单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案


第9题:关于建设用地使用权的说法,正确的是()。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式

C.建设用地使用权流转时,附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

D.建设用地使用权期间届满的,自动续期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第10题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案


第11题:关于中标人法律责任的说法,正确的是()。

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的,可以责令停业整顿或吊销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还

C.中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,还应赔偿与履约保证金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的,取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格

正确答案:查看最佳答案


第12题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,关于应急预案评审的说法,正确的是()。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济.技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第13题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案


第14题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准,造成6000万元直接经济损失,应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案


第15题:下列人员中,不属于建筑施工企业特种作业人员的是()

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:建筑行业哪些属于特种作业垂直运输机械作业人员安装拆卸工暴(同音字)破作业人员起重信号工登高架设作业人员特种作业人员必须经过专.的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,为可上岗


第16题:保证分为一般保证和连带责任保证,以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案


第17题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形,不包括()。

A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人

B.出租.出借注册证书用于企业资质年检

C.在转包项目中担任项目负责人

D.违法行为造成重大质量安全事故

正确答案:查看最佳答案


第18题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线,欲查明相关情况,需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。

A.相关管线产权部门

B.市政管理部门

C.城建档案管理部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第19题:甲公司和乙施工企业订立一份合同,其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用,乙施工企业按期交纳租金,租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是融资租赁的概念,融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择,向出卖人购买租赁物,提供给承租人使用,承租人支付租金合同。


第20题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。

A.多式联运经营人对全程运输承担义务

B.指两个以上承运人以同一运输方式联运

C.多式联运单据不可以转让

D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

正确答案:查看最佳答案


第21题:下列关于《招标投标法实施条例》的说法不正确的是()。

A.给投标人投标准备时间从开始发放招标文件到截止之日不少于20日

B.资格预审文件或招标文件的发售期不少于5日

C.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及其银行同期存款利息

D.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第22题:据《建筑业企业资质管理规定》,建筑业企业资质分为()三个序列。

A.特级.一级.二级

B.施工总承包.专业承包.施工劳务资质

C.工程总承包.施工总承包.施工分包承包资质

D.甲级.乙级.丙级

正确答案:查看最佳答案


第23题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。


第24题:某建设工程施工合同约定,合同工期为9个月,合同价款为2000万元。根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第25题:根据《民事诉讼法》的规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告所在地

C.合同签订地

D.不动产所在地

正确答案:查看最佳答案


第26题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所禁止的。

A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

正确答案:查看最佳答案


第27题:某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出,合同定价遵守公司规定,但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意,遂与王某签订了订货合同,并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是()。

A.合法行为

B.无权代理

C.不正当竞争

D.滥用代理权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条(教材P92“三.投标人以行贿手段谋取中标”第2行),非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容,本题应作为超纲题对待。注意“账外暗中”给予对方回扣的,作为受贿处理。本案的补贴如实入账,不得视为不正当竞争行为。


第28题:根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案


第29题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是()

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P323正中间“(三)执行和解”,考过4.5次了。


第30题:由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体是()。

A.法律形式

B.法律体系

C.法律规范

D.法律部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第31题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.部门规章

D.自治条例

正确答案:查看最佳答案


第32题:某施工单位为降低造价,在施工中偷工减料,故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备,降低工程质量,导致建筑工程坍塌,致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章昌险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案


第33题:某工程符合法定开丁条件,但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工,对此,主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第34题:国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》属于()。

A.行政法规

B.一般法律

C.司法解释

D.部门规章

正确答案:查看最佳答案


第35题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。

A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立

B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同

C.集体合同订立后,应当报送劳动行政部门

D.集体合同对用人单位有约束力,对劳动者没有约束力

正确答案:查看最佳答案


第36题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第37题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。

A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定

正确答案:查看最佳答案


第38题:担任施工项目负责人的注册建造师,在所负责的工程项目竣工验收手续办结前,不得变更注册到另一施工企业,除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案


第39题:建设工程实行施工许可制度,主要是为了()。

A.调控同期开工项目的数量

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第40题:分,但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书,评标委员会()。

A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收

B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受

C.应直接拒收

D.考虑到甲公司实力比较雄厚,所以接受

正确答案:查看最佳答案


第41题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案


第42题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第43题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,属于承揽业务不良行为的是()。

A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案


第44题:全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市文物行政部门

正确答案:查看最佳答案


第45题:某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告,发包人未组织验收;3月1日工程由发包人接收;4月1日承包人提交了结算文件,发包人迟迟未予结算;6月1日,承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为()。

A.3月1日

B.2月1日

C.4月1日

D.6月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第46题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保,中标人拒绝提交,则应()。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。


第47题:关于和解的说法,正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解

C.和解达成协议,必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案


第48题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料,则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其可能受到的最严厉处罚是()。

A.1年内不得申请安全生产许可证

B.3年内不得申请安全生产许可证

C.吊销安全生产许可证

D.追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第49题:根据《建筑法》,在建工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起()内,向施工许可证颁发机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.


第50题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案


第51题:下列关于无效合同主要类型的表述中,正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第52题:关于工程质量争议处理的说法,正确的是()。

A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的,应当承担无过错责任

B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持

D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任,施工企业不承担返修义务

正确答案:查看最佳答案


第53题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()。

A.纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从低适用税

B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵扣进项税

C.纳税人销售货物.劳务.服务,无形资产.不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余

D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不得结转下期继续抵扣

正确答案:查看最佳答案


第54题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,《工程质量保修书》应当明确保修的范围.期限和责任。其中最低保修期限是()。

A.双方约定的

B.法定的

C.设计文件确定的

D.业主方规定的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第55题:《民用建筑节能条例》规定,()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查不符合民用建筑节能强制性标准的,县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。

A.城市规划行政主管部门

B.施工图设计文件审査机构

C.住房和建设行政主管部门

D.节能主管部门

正确答案:查看最佳答案


第56题:关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工工程质量争议的处理。A选项,因发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担责任。B选项,因发包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理.返工,如返修后验收不合格的,发包人可以减少支付工程价款,D选项,未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,除主体结构和地基基础外,其余部分工程质量责任由发包人承担。


第57题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!

参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。


第58题:甲.乙.丙.丁四个公司分别出资500万.200万.200万.100万建造师一栋楼房,约定建成后按投资比例使用,但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法,正确的是()-

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%,有权决定该楼的重大修缮事宜

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是所有权和管理。P19。


第59题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案


第60题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()

A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第61题:关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。

A.建筑业企业资质分三个序列,每个序列均划分为若干资质类别和等级

B.企业转包或违法分包的,资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业因净资产.人员不符合资质条件,被责令整改期间,不得申请资质升级.增项,但可以承揽新工程

D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中,不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案


第62题:建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造,丙为该工程监理公司,建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险,则下列说法正确的是()。

A.甲.乙.丙都是建筑工程一切险的被保险人

B.甲.乙是建筑工程一切险的被保险人,丙不是

C.乙是建筑工程一切险的被保险人,甲.丙都不是

D.该保险费用由乙企业承担

正确答案:查看最佳答案


第63题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第64题:某工程招标时,甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格,所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案


第65题:关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是()-

A.对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法,正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105


第66题:下列不良行为中,属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第67题:根据《消防法》,关于建设刚才竣工消防验收的说法,正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的,修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收,并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收,可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案


第68题:关于工伤医疗停工薪期的说法,正确的是()

A.在停工薪期内,原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的,工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案


第69题:甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,依据《合同法》,要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间

B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间

C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间

D.甲知道收到邮件时的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

第70题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。

A.试用期包含在劳动合同期限内

B.固定期限劳动合同不能超过10年

C.商业保险是劳动合同的必备条款

D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立

E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同

正确答案:查看最佳答案


第71题:下列情形中,发包人应当赔偿损失的责任有()。

A.发包人提供的设计图纸有缺陷,造成工程质量缺陷

B.承包人提供的设备不符合强制性标准,引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程,部分工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程,主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准,造成工程质量缺陷

正确答案:查看最佳答案


第72题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同,并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。

A.按合同约定交付设备

B.转移该设备所有权

C.承担设备损毁风险

D.瑕疵担保

E.现实交付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第73题:根据《实施过程建设强制性标准监督规定》,属于强制性标准监督检查内容的有()。

A.工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准

B.工程项目负责人是否熟悉.掌握强制性标准

C.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

正确答案:查看最佳答案


第74题:某公司注册商标于2013年12月31日到期,下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标,应当在2013年申请续展注册

B.如公司未能在2013年提出续展申请,该商标将被注销

C.如公司未能在2013年提出续展申请,可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请,其注册商标将被注销

E.公司可以在到期前提出续展注册,续展注册的有效期为20年。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。


第75题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第76题:关于抵押和质押的说法正确的是()。

A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人

B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有

C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有

D.质押分为动产质押和权利质押

E.抵押与其担保的债权不同时存在

正确答案:查看最佳答案


第77题:下列关于地役权的表述中,正确的是()。

A.从性质上说,地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意,土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权。

正确答案:查看最佳答案


第78题:关于建筑工程项目申请领取施工许可证条件的说法,正确的有()。

A.有保证工程安全的总体部署

B.成片开发的住宅小区工程已经委托监理

C.应当经公安机关消防机构进行设计审核的建设工程消防设计已经审核合格

D.施工图设计文件已通过审查

E.有保证工程质量的具体措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第79题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。

A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况

B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

正确答案:查看最佳答案


第80题:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定,在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止()。

A.修建储存腐蚀性物品仓库

B.开采矿产

C.进行影视剧摄制活动

D.举办大型群众性活动

E.修建生产易燃性物品工厂

正确答案:查看最佳答案


第81题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。

A.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地

B..给付货币的,接受货币一方所在地为合同履行地

C.公民提起的民事诉讼,被告住所地是公民的当前居住地

D.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即法人的注册登记地

E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第82题:建筑节能工程存在下列()问题时,按照规定应重新组织验收。

A.验收组织机构不符合法规及规范要求

B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C.验收人员不具备相应资格的

D.验收各方主体验收意见不一致

E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目验收存在以下问题之一的,应重新组织建筑节能工程验收:(L)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。


第83题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案


第84题:关于违约赔偿损失的说法,正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第85题:根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.施工单位签署的工程保修书

B.工程监理日志

C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

D.完整的技术档案和施工管理资料

E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案


第86题:根据《物权法》的规定,当事人下列各项财产作为抵押物时,抵押权自抵押合同生效时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案


第87题:根据《物权法》,关于财产所有权,说法正确的是()。

A.财产所有权的行使受到法律一定的限制

B.处分权是财产所有权人特有的权利

C.城市市区土地的所有权人只能是国家

D.货物运输合同中,承运人对托运人的财产享有占有权和收益权

E.财产所有权包括用益物权和担保物权,用益物权人或担保物权人可以和所有权人是同一人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第88题:下列情形中,属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。

A.对拘役不服的

B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

C.认为行政机关侵犯其财产权的

D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。


第89题:下列建设工程招标投标行为中,属于投标人不正当竞争行为的有()。

A.投标人相互串通投标

B.标人与招标人串通投标

C.招标人操纵中标

D.投标人以他人名义投标

E.投标人以高于市场定价的报价竞标

正确答案:查看最佳答案


第90题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第91题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。

A.转包.违法分包造成的损失

B.偷工减料等造成的损失

C.与监理单位串通造成的损失

D.保管不善造成的损失

E.中途变更承揽工作要求造成的损失

正确答案:查看最佳答案


第92题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利,下列关于知识产权说法正确的是()。

A.授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性.创造性.实用性

B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性

C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型

D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种

E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算,期满前六个月申请续展,每次续展的有效期为5年

正确答案:查看最佳答案


第93题:施工企业对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验,通常应当按照()进行,不合格的不得使用。

A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第94题:生产安全事故发生后,有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案


第95题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。

A.国家标准就是强制性标准

B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准

C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准

D.国家标准应当免费向社会公开标准文本

E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布

正确答案:查看最佳答案


第96题:关于担保的说法,正确的有()。

A.担保是用益物权的一种

B.担保的目的是保障特定债权的实现

C.主合同无效,担保合同可以另外约定有效

D.主合同无效,担保合同有效

E.反担保不适用《担保法》的规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


第97题:2014年3月15日,王某与乙银行签订了一份贷款合同,乙银行要求王某提供保证人。根据我国《担保法》的规定,以下不可以作为保证人的是()。

A.项目经理

B.某大学

C.医院

D.国家机关

E.幼儿园

正确答案:查看最佳答案


第98题:6月1日,甲乙双方签订建材买卖合同,总价款为100万元,约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难,买方于6月10日只交付了25万元,卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同,定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物,应返还50万元

E.若买方不履行购买义务,仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案


第99题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。

A.及时检查隐蔽工程

B.按照约定提供原材料.设备

C.交付竣工验收合格的建设工程

D.要求压缩合同约定工期

E.支付价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年宁夏回族自治区一级建造师法律法规模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!


本文来自用户供稿,不代表网站本身立场,信息真伪请自行核实,转载请注明出处!

您可以还会对下面的文感兴趣:

手机在线做题

APP在线做题