监理工程师试题

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程设计阶段，通常对专业性较强或有行业专门资质要求的项目，应委托专业设计单位出具深化设计图纸，并经()会签确认后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.总体设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量，或将产品拆卸.解体来检查其内在质量，这体现了工程质量()的特点。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检的局限性

D.评价方法特殊性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。

第2题:某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工，若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用()。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.实际竣工日期前42d的价格指数

D.原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个

正确答案:查看最佳答案

第3题:可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。

A.实物法

B.分项详细估算法

C.单价法

D.综合指标法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第5题:组织建设工程依次施工时，其特点包括()。

A.每个专业队在各段依次连续施工

B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工

C.各施工段同时开展相同专业的施工

D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和()确定需要旁站的关键部位.关键工序。

A.监理实施细则

B.施工组织设计

C.监理规划

D.设计图纸

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化.补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第9题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。

A.特殊地基

B.施工顺序

C.一般的操作

D.技术间歇

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以()的项目特征为准。

A.原设计图纸所示

B.清单描进

C.变更图纸所示

D.标准图集描进

正确答案:查看最佳答案

第11题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。

A.能够明确反映工作之间的逻辑关系

B.易于编制和理解进度计划

C.便于优化调整进度计划

D.能够直接反映影响工期的关键工作

正确答案:查看最佳答案

第12题:某分部工程有3个施工过程，分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天，则该分部工程地流水施工工期是()天。

A.18

B.24

C.34

D.42

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

第15题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。

A.主要部位

B.工程项目的重要性

C.主要工种

D.工程用途

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:某工程施工至2019年3月底，经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元

A.-30

B.-20

C.-10

D.10

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第18题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第19题:某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200M3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3，按企业定额该子项基价为100元/M3，则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。

A.300

B.200

C.150

D.100

正确答案:查看最佳答案

第20题:单位工程质量验收的条件不包括()。

A.构成单位工程的各分部工程

B.有关资料95%完整

C.对主要使用功能还须进行抽查

D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第22题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程事故发生后，总监理工程师应要求施工单位()小时内写出书面报告。

A.7

B.14

C.20

D.24

正确答案:查看最佳答案

第24题:流水施工的表达方式不包括()。

A.网络图

B.横道图

C.直方图

D.垂直图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%，当Q*/QC()，项目已具备相当的承受风险能力。

A.低于60%时

B.低于70%时

C.低于80%时

D.低于90%时

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第27题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其Z总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第29题:关于工程计量的说法，正确的是()。

A.所有工程内容必须按月计量

B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量

C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列费用中，属于规费的是()

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:用于工程的进口材料.构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由()提出联合检查验收申请。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据现行计量规范明确的工程量计算规则，清单项目工程量是以()为准，并以完成的净值来计算的。

A.实际施工工程量

B.形成工程实体

C.返工工程量及其损耗

D.工程施工方案

正确答案:查看最佳答案

第33题:不属于实施见证取样要求的是()。

A.见证取样的试验费用由承包单位支付

B.专业人员取样必须做详细记录

C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任

D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。

A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行

B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值>o，方案可行

D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第36题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是()。

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工图审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，审查合格书应经()签发，并加盖审查机构公章。

A.专业监理工程师

B.专业审查人员

C.总监理工程师

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第39题:在工程建设国家标准与行业标准中，某些用粗体字表达的条文指的是()。

A.工程建设强制性标准

B.工程建设通用性标准

C.工程建设一般标准

D.工程建设特殊标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:对工程项目质量形成的过程而言，工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。

A.项目可行性研究和决策

B.设计

C.施工

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于设计文件变更的说法，正确的是()。

A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误

B.发包人可要求监理人修改不重要的设计

C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改

D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项，如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。

第42题:检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时，检验批的容量为16～25之间，检验批最小的抽样数量为()。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。

A.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

B.初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量

C.有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量

D.没有初步设计资料，无法计算出工程量

正确答案:查看最佳答案

第44题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

正确答案:查看最佳答案

第45题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:大型临时设备在使用前，承包单位必须取得()的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

A.当地劳动安全部门

B.省(自治区.直辖市)劳动安全部门

C.本单位安全部门

D.本单位上级安全主管部门

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于净现值指标的说法，正确的是()。

A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况

B.该指标未考虑资金的时间价值

C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率

D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是()。

A.施工中耗费的辅助材料费用

B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用

C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用

D.在施工现场发生的材料保管费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某工程设备采购合同签订时，设备有关材料的物价指数为120，人工成本指数为80，设备合同价为8.2万美元，双方合同明确，合同价中固定费用占20%，材料费用占56%，人工成本占24%，三个月后交货采用报考结算。结算时，材料物价指数为150，人工成本指数为88，则设备的结算款是()万美元。

A.8.3152

B.8.5232

C.9.5448

D.9.5232

正确答案:查看最佳答案

第50题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第51题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第52题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。

A.环刀法

B.直接称量法

C.水袋法

D.灌砂法

正确答案:查看最佳答案

第53题:我国建设工程质量监督管理的具体实施者是()。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.监理单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。

A.必须将关键工作压缩成非关键工作

B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差

C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作

D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第56题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时，下列哪一项()是可以明显地看出的。

A.某一工作的实际进度情况

B.某一工作完成工作量情况

C.项目总的实际进展情况

D.导致进度拖延的原因

正确答案:查看最佳答案

第57题:某化工项目，设计的年产量为10万吨，预计单位产品售价为500元/吨(已扣除销售税金及附加.增值税)，正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平衡点的生产能力利用率为()。

A.29.41%

B.33.33%

C.50.00%

D.62.50%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第59题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本***

正确答案:查看最佳答案

第60题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，绘制网络目的前提是()。

A.计算时间参数

B.进行项目分解

C.计算工作持续时间

D.确定关键路线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:网络计划中的虚工作()。

A.既消耗时间，又消耗资源

B.只消耗时间，不消耗资源

C.既不消耗时间，也不消耗资源

D.不消耗时间，只消耗资源

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

正确答案:查看最佳答案

第63题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

第64题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。

A.过程方法

B.持续改进

C.过程评价

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第66题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:在FIDIC合同条件下，承包商应提交()，说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。

A.竣工报表

B.履约证书

C.最终付款证书

D.最终报表草案并附证明文件

正确答案:查看最佳答案

第68题:不属于工程建设进度比较法的是()。

A.横道图比较法

B.列表比较法

C.香蕉形曲线比较法

D.函数比较法

正确答案:查看最佳答案

第69题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第71题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第72题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列选项中，符合承包单位分解目标的是()。

A.基础工程完工日期

B.结构工程完工日期

C.装修工程完成日期

D.土建工程完成日期

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在()阶段。

A.项目可行性研究

B.项目决策

C.工程设计

D.工程施工

正确答案:查看最佳答案

第75题:在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过()批准。

A.承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

B.当地安全部门鉴定和质量监督站

C.质量监督站认定和专业监理工程师

D.承包单位上级安全主管部门和当地安全部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第77题:工程流水施工的实质性内容是()。

A.分工协作

B.大批量生产

C.连续作业

D.搭接适当

正确答案:查看最佳答案

第78题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:由意可知答案为90天。

第79题:某工程有5个施工过程，划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。

A.12

B.18

C.20

D.26

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:建设工程依次施工的特点包括()。

A.充分利用工作面施工

B.工期长

C.施工现场的组织较简单

D.不利于提高劳动生产率

E.不利于资源供应的组织

正确答案:查看最佳答案

第81题:流水作业的时间参数有()。

A.流水步距

B.流水施工工期

C.工作面

D.搭接时间

E.流水节拍

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:在合同价款复核与支付时，以下情况属于合同价款可进行调整的有()。

A.合同约定的调整

B.造价管理部门公布的价格调整

C.超过图纸多做的工程量

D.监理工程师确认的设计变更

E.监理工程师确认的工程量增减

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第84题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。

A.对工期延误收取误期损失赔偿金

B.对工期提前给予奖励

C.加强索赔管理，公正的处理索赔

D.对应急赶工给予优厚的赶工费用

E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:施工阶段监理工程师进行质量控制的依据，大体上有()几类。

A.工程合同文件

B.委托监理合同文件

C.设计文件

D.国家及政府颁布的有关的法律.法规性文件

E.有关的专门技术法规性文件

正确答案:查看最佳答案

第86题:检验批检查的资料主要包括()。

A.工程测量.放线记录

B.验收申请报告

C.新材料的施工记录

D.隐蔽工程检查记录

E.施工过程记录和施工过程检查记录

正确答案:查看最佳答案

第87题:基本预备费的计算基数包括()。

A.设备工器具购置费

B.工程建设其他费用

C.建筑安装工程费

D.铺底流动资金

E.与工程建设有关的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:索赔费用的计算方法有()。

A.经验法

B.实际费用法

C.总费用法

D.公式法

E.修正的总费用法

正确答案:查看最佳答案

第90题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第91题:建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。

A.完成建设合同约定的各项内容

B.有施工单位签署的工程保修书

C.不允许留有任何剩余工程和缺陷工程

D.有工程使用的建筑材料.构配件和设备的进场试验报告

E.有勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。

A.能据以进行施工和安装

B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作

C.能满足设备制作的要求

D.能据以进行工程验收

E.能据以编制施工图预算

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第95题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第96题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第97题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

正确答案:查看最佳答案

第98题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，一般由编制说明和综合概算表2个部分组成，其编制说明主要包括的内容有()。

A.编制依据

B.编制方法

C.主要材料和设备的数量

D.计算回收金额

E.投资分析

正确答案:查看最佳答案

第99题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

第101题:建设项目的竣工决算由()组成。

A.竣工验收标准

B.竣工决算报告说明书

C.竣工工程平面示意图

D.竣工决算报表

E.工程造价比较分析

正确答案:查看最佳答案

第102题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第103题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第104题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第105题:确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括()。

A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

B.相邻施工过程的流水步距必须相等

C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业

D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接

E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第108题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号)，其中***()

A.1-2-3-8

B.1-2-3-6-8

C.1-2-5-6-8

D.1-2-5-7-8

E.1-4-7-8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

正确答案:查看最佳答案

第110题:进度控制的组织措施主要包括()。

A.加快施工进度

B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络

C.建立进度协调会议制度，建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度

D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工

E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析

正确答案:查看最佳答案

第111题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第112题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。

A.寻求资源有限条件下的最短工期安排

B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排

C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排

D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排

E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列费用中，以定额人工费为计算基础的规费有()。

A.工伤保险

B.生育保险

C.劳动保险

D.住房公积金

E.工程排污费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:监理工程师在监督施工进度计划的实施时，需要检查()，核实所报送的已完项目的时间及工程量，杜绝虚报现象。

A.承包单位报送的施工进度报表

B.分析资料

C.现场实地

D.工程施工过程中的相互协调配合问题

E.施工物资配备情况

正确答案:查看最佳答案

第116题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第117题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第118题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。

A.试验室的资质等级

B.试验室的试验范围

C.试验室的性质和规模

D.试验室的管理制度

E.试验人员的资格证书

正确答案:查看最佳答案

第119题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。

A.在建工程的损失

B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)

C.施工机具的损坏损失

D.施工机具的停工损失

E.工程清理修复费用

正确答案:查看最佳答案