[点击进入湖南省长沙注册监理工程师历年真题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
第1题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人委托任务的工作范围不包括()。
A.设计深度要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.施工组织要求
D.设计人配合施工工作的要求
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列选项中,有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述,不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
正确答案:查看最佳答案
第3题:设计施工总承包合同模式下,履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。
A.从签订合同日起,至缺陷通知期结束
B.从签订合同日起,至完成施工义务
C.从工程开工日起,至完成保修义务
D.从工程开工日起,至颁发工程接收证书日止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第5题:业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列关于分包合同的履行,说法错误的是()
A.分包工程价款由承包方与分包单位结算
B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:施工合同范本规定,图纸会审和设计交底应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
正确答案:查看最佳答案
第8题:工程分包是针对()而言。
A.总承包
B.专业工程分包
C.劳务作业分包
D.转包
正确答案:查看最佳答案
第9题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第10题:对复杂而又缺乏经验的工程设计,可采用三阶段设计,一般不单独进行()招标。
A.概念设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第11题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析,确定建筑设计标准,选择适用的技术规范,提出质量保障措施,从委托工作的范围来看,工程监理公司承担的服务属于()。
A.项目前期立项咨询
B.设计阶段监理
C.工程技术咨询服务
D.施工阶段监理
正确答案:查看最佳答案
第12题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:施工合同订立后,任何一方都不能将合同转让给第三者,这体现了()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第15题:建设工程合同的最基本要素是()。
A.标的
B.承包人和发包人
C.时间
D.地点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:下列说法错误的是()
A.工程师是受业主聘用的
B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方
C.工程师无权改变合同
D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务
正确答案:查看最佳答案
第17题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。
A.监理人对施工合同履行实施管理,因此是施工合同的当事人
B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,技术设计阶段的工作任务不包括()。
A.编制技术设计文件
B.提出技术设计计划
C.设备设计
D.参加初步审查,并作必要修正
正确答案:查看最佳答案
第20题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》规定,下列事项中,属于发包人应承担的义务是()。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的工程地质资料
D.提供工程进度计划
正确答案:查看最佳答案
第21题:设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是()。
A.投标单位的企业规模大小
B.投标方案的投入.产出比高低
C.完成初步设计时间的早晚
D.报价的合理性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
第23题:投标过程是指从填写资格预审表开始,到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大,下列不属于这一阶段的工作是()。
A.制定施工规划
B.填写资格预审调查表,申报资格预审
C.购买招标文件
D.组织投标班子
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第25题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第26题:设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
第27题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担,工期给予顺延
D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
正确答案:查看最佳答案
第29题:能够作为保证人的是()。
A.法人的职能部门
B.公司
C.学校
D.幼儿园
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第31题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同,()。
A.由被代理人和代理人承担连带责任
B.由行为人承担责任
C.经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
D.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
正确答案:查看最佳答案
第32题:要约人要撤销要约,撤销要约通知应在()到达对方。
A.要约到达对方之前
B.对方发出承诺之前
C.对方承诺要达要约人之前
D.对方承诺生效之后
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。
A.施工图设计
B.工程开工
C.工程立项
D.勘察设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:施工监理招标人选择中标人的基本原则是()。
A.基于能力的选择.
B.基于资源的选择
C.基于创新的选择
D.基于报价的选择
正确答案:查看最佳答案
第35题:在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动,多表现为完成一定的工作,或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第38题:经发包人同意后,承包人可以将部分工程的施工任务分包给分包人,由分包人向发包人履行部分义务。关于这一法律关系,下列说法正确的是()。
A.在合同履行期间,债权人可以强制要求三人履行债务
B.若三人违约,当事人可直接向其追究违约责任
C.当事人之间的权利义务关系不改变
D.当事人之间的权利义务关系自合同生效之日起转移给三人
正确答案:查看最佳答案
第39题:监理合同履行过程中,监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。
A.7
B.14
C.18
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第41题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。
A.行为人承担民事责任
B.视为不同意
C.本人承担民事责任
D.视为同意
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《合同法》对违约责任的规定,既具有对合同守约方给予补偿,又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()。
A.罚金
B.利息
C.赔偿金
D.违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《标准施工合同》,承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。
A.计算方式
B.结算方式
C.价款的支付期限
D.价款支付日期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
第47题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
第48题:确定中标人,招标人与投标人应以()作为施工合同价。
A.评标价
B.投标价
C.标底价
D.标底修正价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:合同解除是()而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
A.必须经双方协议
B.必须因为当事人一方的意思
C.因不可抗力
D.因当事人一方的意思或双方的协议
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第51题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第53题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。
第54题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。
A.工程检查记录
B.资质证明
C.试验报告
D.工程变更单
E.复验报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第57题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。
A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件
B.承包人在施工过程中毁约
C.发生不可抗力导致合同无法履行
D.承包人破产.倒闭使合同不能履行
E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第61题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;
B.依法可以转让的股份.股票;
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第63题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第65题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第66题:进行地质勘察时,按照《建设工程勘察合同》范本的要求,应由发包人承担责任的情况包括()。
A.钻机动力的燃油费
B.钻探设备的进场费用
C.修建进入勘察现场临时道路的费用
D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用
E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。
A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司
B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方
D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任
E.丙公司直接对乙公司承担合同义务
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第69题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第70题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
第71题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第72题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
正确答案:查看最佳答案
第74题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
第75题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。
A.工程量清单
B.技术标准及要求
C.图纸
D.投标须知
E.评标标准和方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容,设计招标文件中不包含。
第76题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第77题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第78题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--湖南省长沙注册监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:监理委托合同中,属于监理单位的义务包括()。
A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案:查看最佳答案