2022版新版河北石家庄二级注册建造师在线模拟题库

其他建筑考试安全员考试网 2022-2-2 17:39:47

[点击进入2022版新版河北石家庄二级注册建造师在线模拟题库]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。

A.行政复议

B.行政处分

C.行政赔偿

D.行政许可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版新版河北石家庄二级注册建造师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。

第1题:关于施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更应当办理批准.登记手续

B.合同变更内容约定不明确的，推定为未变更

C.工程变更必将导致合同变更

D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于财产保险的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第4题:某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同，则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除()之外的文件。

A.生产厂家的制作许可证

B.出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证.产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

第5题:甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月()日。

A.8

B.4

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同成立时指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致。

第6题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发

第7题:甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲.乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证期间，债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任。之前签订的100万的保证合同依然有效，新增加的部分，丙对此无保证责任。

第8题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第9题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全建报手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市.县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置.面积.允许建设的范围，颁发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第10题:职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过()个月。

A.6

B.9

C.10

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是工伤医疗的停工留薪期。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。

第11题:下列关于建筑节能规定的表述中，不正确的是()。

A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

B.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备

C.不符合推荐性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

D.不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建筑节能的规定。《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设;建设单位不得开工建设;已经建成的，不得投入生产.使用。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。建筑工程的建设.设计.施工和监理单位应当遵守建筑节能标准。

第12题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

正确答案:查看最佳答案

第13题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。

A.按甲的意见

B.按乙和丙的意见

C.重新组成仲裁庭经评议后

D.请示仲裁委员会主任并按其意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。

第14题:关于物权的说法，正确的是()

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，小明把他的房子抵押给我，我是担保物权人，小明是所有权人，不是同一人；B用益物权是对他人的财产享有的物权；D签订不动产买卖合同，并不设立物权，必须依法登记。

第15题:勘察.设计单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察.设计单位处合同约定的()的罚款。

A.合同价款2%以上4%以下

B.合同价款4%以上8%以下

C.勘察费和设计费酬金1倍以上2倍以下

D.勘察费和设计费酬金2倍以上4倍以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。勘察.设计.施工.工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对勘察.设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费.设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。

第16题:对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或者专用技术

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第17题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。

A.没收财产

B.罚金

C.撤职

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第18题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第19题:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位()。

A.整改，并及时报告有关主管部门

B.整改，并及时报告建设单位

C.暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

第20题:下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。

A.因生产工艺上要求可以在夜间连续作业

B.因燃气管道抢修.抢险作业可以在夜间连续作业

C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明

D.施工过程中可能产生环境噪声污染的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。D选项应向环境保护行政主管部门申报。

第21题:某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()。

A.重大劳动安全事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.强令违章冒险作业罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程重大安全事故罪:(1)违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。(2)重大责任事故罪:生产作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。(3)重大劳动安全事故罪:安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，处以此罪名。

第22题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

第23题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》规定，有下列情形之一的，()合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。

第24题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第25题:根据《工伤保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是()伤残。

A.九级至十级

B.七级至八级

C.五级至六级

D.一级至四级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的，即丧失劳动能力的，保留劳动关系，退出工作岗位，用人单位不得终止劳动合同。

第26题:关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级

B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得

C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收

D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。选项A是可以处以降低资质等级;选项B正确表述应当为，有违法所得，予以没收;选项D应当是情节严重的情况下，才给予吊销资质证书的处罚。

第27题:对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.与招标代理机构串通

B.提供虚假资质证明

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.向评标委员会成员行贿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第28题:根据《招标投标法》，中标通知书自()发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。P81

第29题:关于仲裁协议的说法，正确的是()。

A.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效

B.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼

C.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中约定事项和未约定事项进行裁决

D.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。

第30题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第31题:()是适用我国《著作权法》保护的作品。

A.法院判决书

B.数学公式

C.国家机关的决议

D.北京市地图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《著作权法》保护的作品指文学.艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。不适用于著作权法的对象包括:(1)法律.法规，国家机关的决议.决定.命令和其他具有立法.行政.司法性质的文件，及其官方正式译文；(2)时事新闻；(3)历法.通用数表.通用表格和公式。

第32题:关于特种设备的制造安装要求，错误的说法是()。

A.现场制作压力容器须按压力容器质保手册的规定进行，并接受安全监察部门的监督检查

B.电梯安装结束经自检后，应提请国家特种设备安全监察部门核准的检验检测机构进行检验

C.承揽特种设备工程前，应取得特种设备安装.改造.维修活动的资格

D.锅炉施工中按质量保证手册和与锅炉安装监察部门的约定，接受对锅炉各工序和监检点进行质量检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B选项，电梯安装结束经自检后，要先经电梯制造单位进行进行校验.调试。校验.调试合格后才能提请特种设备安全监督部门核准的检验检测机构进行检验。

第33题:·订立合同的两个公司合并，使其之间既存的债权债务归于消灭，该种事实是债权债务()。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。债权和债务同归于一人时，合同终止。这属于债权债务的混同。P126。

第34题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。

第35题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，意外伤害保险费由()支付。

A.建设单位

B.总承包单位

C.分包单位

D.建设单位与总包单位共同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。《建设工程安全生声管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

第36题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工.材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第37题:根据《安全生产法》的规定，当发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是()。

A.拒绝权

B.建议权

C.紧急避险权

D.批评权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:紧急避险权是指为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

第38题:张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止至()。

A.2013年4月10日

B.2013年6月10日

C.2013年9月10日

D.2014年3月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同可以约定试用期，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。故选项C正确。

第39题:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目中，下列不属于必须招标的规模标准是()。

A.施工单项合同估算价在人民币800万元

B.重要材料采购，单项合同估算价在人民币80万元

C.监理服务的采购，单项合同估算价在人民币85万元

D.价值450万元重要设备采购

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第40题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系

B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任

C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

D.施工图深化文件是监理工作的主要依据

正确答案:查看最佳答案

第41题:由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后，工程自动进入缺陷责任期。

A.20

B.30

C.60

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。

第42题:下列不属于施工企业资质法定条件的是()。

A.有符合规定的注册资本

B.有符合规定的专业技术人员

C.有符合规定的工程质量保证体系

D.有符合规定的技术装备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是施工企业资质的法定条件。施工企业资质的法定条件:有符合规定的注册资本;有符合规定的专业技术人员;有符合规定的技术装备;有符合规定的已完成工程业绩。

第43题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。所以A错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。所以C错误。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。所以D错误

第44题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

第45题:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。

A.总则.分则.附则

B.总则.通用条件.专用条件

C.合同协议书.通用合同条款.专用合同条款

D.总则.正文.附件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分组成。

第46题:某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是()。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民法通则》第一百三十九条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。因此，本案诉讼时效中止必须发生在2007年5月1日以后，同时出现了不可抗力事件。D项属于诉讼时效中断的情况。

第47题:孙某与甲公司签订了为期2年的劳动合同，月工资2000元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算，不满6个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满2年，应支付2个月的工资作为补偿。即经济补偿金=2000×2=4000(元)。

第48题:在代理关系中，()承担民事责任。

A.代理人对自己的行为

B.被代理人对代理人的代理行为

C.代理人对第三人的行为

D.被代理人对第三人的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民，事法律行为。被代理人对代理人的代理行为承担民事责任。

第49题:某住宅小区施工时，承包方发现设计图纸结构尺寸部分存在错误，承包方正确的做法是()。

A.仍按图纸施工

B.按经验继续施工

C.由施工单位技术人员修改图纸

D.向相关单位及时提出修改建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错，有义务及时向设计单位提出，避免造成不必要的损失和质量问题。

第50题:甲公司将项目发包给乙公司，乙公司将项目转包给包工头丙某。工程竣工验收合格后，甲公司拖欠乙公司500万元，乙公司拖欠丙某600万工程款。现丙某打算直接起诉甲公司，则以下说法正确的是()。

A.丙某不得起诉甲公司，法院不宜受理。

B.法院应当受理，并应当将乙公司追加为本案当事人

C.丙某可以向甲公司主张500万元

D.丙某可以向甲公司主张600万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项A，丙某可以起诉甲公司;选项B，法院应当受理，并可以将乙公司追加为本案当事人;选项D，丙某可以向甲公司主张500万元。

第51题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()

A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

B.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P84

第52题:根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区扬尘高度应当小于()。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米

正确答案:查看最佳答案

参考解析:土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5M，不扩散到场区外。

第53题:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A.每五年

B.每三年

C.每年

D.每半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

第54题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应向建设单位出具()。

A.质量保修书

B.质量保证书

C.质量维修书

D.质量保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任。

第55题:下列关于专利的说法，错误的是()。

A.发明专利权的期限为20年

B.专利包括发明.实用新型和外观设计

C.实用新型专利权的期限为10年

D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。

第56题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。

A.工程竣工验收之日

B.工程验收合格之日

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列文书中，不具有执行效力的是()。

A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B.人民法院作出的先予执行的裁定

C.人民法院依督促程序发布的支付令

D.当事人达成的和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。

第58题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第59题:某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。

A.2014年3月2日

B.2014年3月7日

C.2014年3月20日

D.2014年3月31日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。

A.投标函及其附录

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.法定代表人身份证明

E.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

第61题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.项目经理越权订立的合同

B.材料员私自出售废旧钢材

C.因重大误解订立的合同

D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

E.在订立合同时显失公平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

第62题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()

A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责

B.施工总承包单位对施工质量负责

C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

第63题:总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括()。

A.在总承包合同中规定分包的内容

B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约

C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同中规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包出劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”故AC选项正确。

第64题:劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形是()。

A.用人单位违章指挥，强令冒险作业危机劳动者人身安全

B.在试用期内

C.用人单位濒临破产

D.用人单位未依法缴纳社会保险费

E.用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()

A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是订劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效:以欺诈，胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利的；违反法律，行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。P128

第66题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。

A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力

B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力

C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理

D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记

E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第67题:根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。

A.警告

B.行政拘留

C.降级

D.撤职

E.暂扣或者吊销许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政处罚。《行政处罚法》规定，行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第68题:下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。

A.联合体未提交共同投标协议

B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价

C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字

D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改

E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。

A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的

B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的

C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的

D.劳动者被依法追究刑事责任的

E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132

第70题:根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()

A.建设工程勘察合同

B.委托合同

C.建设工程施工合同

D.承揽合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程施合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。P106

第71题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。

第72题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。

A.承包人对工程内容有重大误解订立的

B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的

C.建设工程必须进行招标而未招标订立的

D.承包人胁迫发包人订立的

E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生