[点击进入辽宁省监理工程师考试题型]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第1题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。
A.可以一次移交完成,也可以分次移交
B.只能一次移交完成,不可以分次移交
C.只能分次移交完成,不可以一次移交
D.以不影响单位工程的竣工为原则
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。
第2题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算,先是估算出()的投资,然后再按一定比例估算其他几项投资。
A.建筑物
B.给排水.电气照明
C.构筑物
D.生产设备
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《建筑工程质量管理条例》,设计文件中选用的材料.构配件和设备,应当注明()。
A.生产厂
B.规格和型号
C.供应商
D.使用年限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:下列费用中,属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
正确答案:查看最佳答案
第5题:监理工程师对施工组织设计进行审查时,应遵循()的原则。
A.质量第一.安全第一
B.进度第一.安全第一
C.效益第一.质量第一
D.进度第一.效益第一
正确答案:查看最佳答案
第6题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:承包人应在收到发包人指令后的()D内,向发包人提交现场签证报告。
A.7
B.10
C.15
D.28
正确答案:查看最佳答案
第8题:某工程施工至2019年3月底,经统计分析:已完工作预算投资580万元,已完工作实际投570万元,计划工作预页算投资600万元该工程此时的进度偏差为()万元
A.-30
B.-20
C.-10
D.10
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程组织流水施工的特点是()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.尽可能地利用工作面进行施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较简单
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于净现值指标的说法,正确的是()。
A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B.该指标未考虑资金的时间价值
C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率
D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果
正确答案:查看最佳答案
第11题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
正确答案:查看最佳答案
第12题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本,假定产销量一致,根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系,进行预测分析的()。
A.经济方法
B.管理方法
C.财务方法
D.技术方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本
正确答案:查看最佳答案
第14题:监理单位监控设计进度的工作是()。
A.建立建全设计技术经济定额
B.编制设计总进度计划
C.核查分析设计图纸进度
D.组织设计各专业之间的协调工作
正确答案:查看最佳答案
第15题:不属于实施见证取样要求的是()。
A.见证取样的试验费用由承包单位支付
B.专业人员取样必须做详细记录
C.承包单位从事取样的人员一般应由试验室人员或专职质检人员担任
D.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:有关合同和合同文件在处理质量事故中的作用是()。
A.可以对照设计文件,核查施工质量是否完全符合设计的规定和要求
B.可以根据所发生的质量事故情况,核查设计中是否存在问题或缺陷
C.确定在施工过程中有关各方是否按照合同有关条款实施其活动,借以探寻产生事故的可能原因
D.可用来与施工单位所提供的情况对照.核实
正确答案:查看最佳答案
第17题:因施工原固发生工程质量事故后,质量事故技术处理方案一般应经()签认,并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第19题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。
A.估算指标
B.概算指标
C.概算定额
D.预算定额
正确答案:查看最佳答案
第20题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。
A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量
D.实际拖欠的任务量
正确答案:查看最佳答案
第21题:工程勘察的最后结果是()。
A.基础设计图样
B.工程勘察图样
C.工程勘察竣工验收书
D.工程勘察报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。
A.年度计划项目表
B.投资计划年度分配表
C.工程项目总进度计划
D.年度竣工投产交付使用计划表
正确答案:查看最佳答案
第23题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第24题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程,发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第26题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天,该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天,则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天,并使总工期延长1天
C.不影响其后续工作的正常进行,但使总工期延长1天
D.不影响总工期,但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天
正确答案:查看最佳答案
第27题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整,除此之外一般B不得变更的合同称为()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第29题:采用固定总价合同时,发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
正确答案:查看最佳答案
第30题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第33题:工程流水施工的实质性内容是()。
A.分工协作
B.大批量生产
C.连续作业
D.搭接适当
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第35题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。
A.实行经济承包责任制
B.进行招标和投标
C.经济核算
D.技术与经济相结合
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下,承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级,工程设计行业资质设甲级.乙级,根据工程性质和技术特点,个别行业资质可设丙级。
第37题:物资需求计划编制中,确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。
A.年度施工进度计划
B.分部分项工程作业计划
C.物资储备计划
D.施工总进度计划
正确答案:查看最佳答案
第38题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第39题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:项目的经济评价包括财务评价和国民经济评价,并应进行(),得出评价结论。
A.静态分析
B.动态分析
C.动态和静态分析
D.两者都不需要
正确答案:查看最佳答案
第41题:采用直方图法分析工程质量时,出现双峰型直方图的原因是()。
A.分组组数不当
B.原材料发生变化
C.采用两种不同的方法
D.检测过程中存在人为因素
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双峰型,是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型,是原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的。
第42题:检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告。检测报告经()确认后,由施工单位归档。
A.建设单位或施工单位
B.施工单位或工程监理单位
C.检测机构或建设单位
D.建设单位或工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。
A.可修复的质量缺陷
B.永久质量缺陷
C.可整改质量缺陷
D.不可整改质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第44题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
正确答案:查看最佳答案
第45题:工程设计变更由()审查准。
A.业主
B.监理工程师
C.原设计单位
D.造价工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时,下列哪一项()是可以明显地看出的。
A.某一工作的实际进度情况
B.某一工作完成工作量情况
C.项目总的实际进展情况
D.导致进度拖延的原因
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工图审查合格的,审查机构应当向建设单位出具审查合格书,审查合格书应经()签发,并加盖审查机构公章。
A.专业监理工程师
B.专业审查人员
C.总监理工程师
D.法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第48题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第49题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第50题:工程建设过程中,形成工程实体质量的阶段是()阶段。
A.决策
B.勘察
C.施工
D.设计
正确答案:查看最佳答案
第51题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第52题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第53题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用,指的是工程质量特性中的()。
A.安全性
B.可靠性
C.经济性
D.与环境的协调性
正确答案:查看最佳答案
第54题:在建安工程造价中,材料预算价格是指材料()的价格。
A.出厂
B.到施工操作地点
C.到施工工地仓库后出库
D.到施工工地仓库
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第56题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量1万M3,合同中约定土方单价20元/M3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时,需调整单价,单价为18元/M3,该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3,则土方工程款为()万元。
A.21.6
B.23.6
C.23.8
D.24.0
正确答案:查看最佳答案
第57题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序,因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。
A.施工图审查机构
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:利用经济评价指标评判项目的可行性时,说法错误的是()。
A.财务内部收益率≥行业基准收益率,方寨可行
B.静态投资回收期>行业基准投资回收期,方案可行
C.财务净现值>o,方案可行
D.总投资收益率≥行业基准投资收益率,方案可行
正确答案:查看最佳答案
第59题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。
A.模板i一混凝土i
B.模板i一钢筋i
C.钢筋i-钢筋ii
D.模板i一模板ii
正确答案:查看最佳答案
第60题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据,大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。
第61题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第63题:当监理工程师接受建设单位的委托对建设工程实施全过程监理时,为了有效地控制建设工程进度,监理工程师最早应在()阶段协助建设单位确定工期总目标。
A.前期决策
B.设计准备
C.建设准备
D.施工准备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
第65题:设备采购合同履行中,对于木质包装材料,需要按规定预先进行()处理。
A.薰蒸
B.刷漆
C.封蜡
D.烘干
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于木质包装材料,应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理,并出具有关薰蒸证明。
第66题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第67题:()是指业主向国家汇报建设成果和财务状况的总结性文件。
A.建设项目竣工决算
B.施工总结报告
C.施工单位报送的竣工资料
D.工程质量评估报告
正确答案:查看最佳答案
第68题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第69题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。
A.协议竞选
B.邀请竞选
C.指定竞选
D.有条件竞选
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:这种对投资项目的一切现金流量,都考虑它所发生的时刻及其时间价值,来进行经济效果评价的方法称为动态指标,比较真实地反映()。
A.国民经济的可行性
B.社会评价的经济性
C.投资项目的经济性
D.财务评价的可行性
正确答案:查看最佳答案
第71题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中,管理的系统方法不包括()。
A.系统目标
B.系统分析
C.系统工程
D.系统管理
正确答案:查看最佳答案
第72题:工程质量事故发生后,涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。
A.原设计单位
B.事故调查组建议的单位
C.施工单位
D.法定检测单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第74题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第75题:组织建设工程依次施工时,其特点包括()。
A.每个专业队在各段依次连续施工
B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工
C.各施工段同时开展相同专业的施工
D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:建设工程项目招标时,工程量清单通常由()提供。
A.造价单位
B.施工单位
C.咨询单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第77题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍值分别为4.2.6天,该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
正确答案:查看最佳答案
第78题:建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:已知某网络计划中工作M的自由时差为1天,总时差为4天。通过检查分析,发现该工作的实际进度拖后,且影响总工期2天。在其它工作均正常的前提下,工作M的实际进度拖后()天。
A.1
B.4
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
第83题:成本加酬金合同因为对投资控制不利,只有出现()的情况,才有可能采用此类合同形式。
A.施工图纸齐备,工程量能准确计算
B.施工图纸不全,工程量不能准确计算
C.施工技术简单
D.工程急于开工
E.工程采用新技术.新结构
正确答案:查看最佳答案
第84题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时,检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示,自此可得正确的结论有()。
A.第30天检查时,工作c实际进度提前10天,不影响总工期
B.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期
C.际进度提前10天,不影响总工期b.第30天检查时,工作d实际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期
D.际进度正常,不影响总工期c.第70天检查时,工作g实际进度拖后10天,影响总工期d.第70天检查时,工作f实际进度拖后10天,不影响总工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第86题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.相邻两项工作间的时间间隔均为零
B.总持续时间最长
C.时标网络计划中自始至终没有波形线
D.双代号网络计划中无虚箭线
E.双代号网络计划中由关键节点连成
正确答案:查看最佳答案
第87题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第88题:确定关键线路的依据是()
A.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差都为零
B.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差都相等
C.从起点节点开始到终点节点为止,线路时间最长
D.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的总时差最小
E.从起点节点开始到终点节点为止,各工作的自由时差最小
正确答案:查看最佳答案
第89题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第91题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第92题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时,审核的重点包括()。
A.设计依据
B.设计参数
C.设计规模
D.设备及结构的选型
E.项目组成及布局
正确答案:查看最佳答案
第93题:在施工过程质量控制中,监理工程师应督促承包单位严格遵守(),按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
正确答案:查看最佳答案
第95题:工程施工过程中,应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第96题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第98题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术标准
E.工程施工质量验收标准
正确答案:查看最佳答案
第99题:建设项目的竣工决算由()组成。
A.竣工验收标准
B.竣工决算报告说明书
C.竣工工程平面示意图
D.竣工决算报表
E.工程造价比较分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第101题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物,且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第102题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。
A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等
B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍
C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业
D.每个施工过程均成立一个专业工作队
E.所有施工段充分利用且没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
正确答案:查看最佳答案
第104题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时,应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第105题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第106题:网络图的绘图规则有()。
A.不允许出现编号相同的节点
B.不允许出现无箭头的节点
C.不允许出现多个起始节点
D.不允许间断编号
E.不允许出现多个既有内向箭线.又有外向箭线的节点
正确答案:查看最佳答案
第107题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
第108题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
第110题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示,下面说法正确的是()。
A.该工作提前1周完成
B.第4周停工一周
C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%
D.在第5周内实际进度与计划进度一致
E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量
正确答案:查看最佳答案
第111题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第113题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第114题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第115题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第116题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第117题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。
A.采购内容和范围
B.设备质量标准
C.设备供货厂商资质
D.设备检查及验收程序
E.保证设备质量的措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--辽宁省监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:确定流水步距时,一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工,始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下,能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下,尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
第119题:在工程项目固定资产投资中,工程建设其他投资指的是()。
A.土地使用费
B.与项目建设有关的其他费用
C.项目勘察设计费
D.联合试运费和生产准备费
E.与未来企业生产经营有关的其他费用
正确答案:查看最佳答案