[点击进入黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在现场配制的材料,()应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在现场配制的材料,施工单位应进行级配设计与配合比试验,经试验合格后才能使用。
第1题:在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。
A.已完工程实际投资
B.拟完工程计划投资
C.未完工程计划投资
D.拟完工程实际投资
正确答案:查看最佳答案
第2题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整,除此之外一般B不得变更的合同称为()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:某常规投资方案,当贷款利率为12%时,净现值为150万元;当贷款利率为14%时,净现值为100万元,则该方案财务内部收益率的职值范围为()。
A.<12%
B.12%--13%
C.13%--14%
D.>14%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:单代号网络计划中()。
A.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作,箭线表示工作进行的方向
C.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作的开始或结束
D.节点表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第6题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。
A.勘察实施方案的制定
B.勘察工作方案的审查
C.勘察成果的技术交底
D.勘察工作的总结报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据建设工程质量管理条例,设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()
A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
第8题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第9题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍值分别为4.2.6天,该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中,错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
正确答案:查看最佳答案
第11题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第12题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第14题:关于合同价款期中支付的说法中,错误的有()。
A.对于包工包料的工程,预付款的支付比例为10%~30%。
B.工程预付款可以按年进行预付
C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%
D.进度款的支付按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
正确答案:查看最佳答案
第15题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第16题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第17题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
正确答案:查看最佳答案
第18题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
A.可行性研究
B.项目决策
C.勘察设计
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据《标准施工招标文件》,在施工过程中遭遇不可抗力,承包人可以要求合理补偿()。
A.工期
B.费用
C.利润
D.成本
正确答案:查看最佳答案
第20题:当利用S曲线比较实际进度与计划进度时,如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧,则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目()。
A.实际进度超前的时间
B.实际进度拖后的时间
C.实际超额完成的任务量
D.实际拖欠的任务量
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的,如果属于合理范围之内,不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时,只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:工程计量的方法中,()主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。
A.分解计量法
B.凭据法
C.断面法
D.图纸法
正确答案:查看最佳答案
第23题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。
A.控制图法
B.相关图法
C.直方图法
D.因果分析图法
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。
A.总持续时间最长的线路称为关键线路
B.关键线路上的工作称为关键工作
C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点
D.在工程网络计划实施过程中,关键线路还会发生转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由意可知答案为工程进度款支付分解表。
第26题:按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)投标的工程,完全不得作为竞争性费用的部分是()。
A.规费
B.分部分项工程费
C.措施项目费
D.其他项目费
正确答案:查看最佳答案
第27题:建筑安装工程中,周转使用材料的摊销费用应计入()。
A.其他直接费
B.材料费
C.间接费
D.现场经费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第29题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。
A.分项工程
B.分部工程
C.主要工种
D.单位工程
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第31题:建设工程投资控制的原理是()。
A.静态控制
B.动态控制
C.循环控制
D.比较控制
正确答案:查看最佳答案
第32题:某进口设备,按人民币计算的离岸价为2000万元,国外运费160万元,国外运输保险费9万元,锒行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。
A.2000
B.2160
C.2169
D.2177
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。
A.保证法律关系只有两方参加
B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益
C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理
D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。
第34题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序,因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。
A.施工图审查机构
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第35题:用实物法编制施工图预算,针对以下步骤:①计算工程量;②套用预算定额单价;③套用消耗定额,计算人料机消耗量;④进行工料分析;⑤计算并汇总人工费.材料费.施工机械使用费;⑥计算其他费用及汇总造价,合理的顺序是()。
A.①—②—③—⑤—⑥
B.①—③—⑤—⑥
C.①—②—④—⑤—⑥
D.①—②—⑤—⑥
正确答案:查看最佳答案
第36题:审查设备及安装工程概算时,应把重点集中在()的计算方面。
A.设备原价及运杂费
B.设备安装费用
C.设备购置费
D.设备清单和安装费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
正确答案:查看最佳答案
第38题:一般情况下,工程量计量以()为准。
A.计划工程量
B.实体工程量
C.标准工程量
D.定额工程量
正确答案:查看最佳答案
第39题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时,卖方的责任是()。
A.承担货物装船后的一切费用和风险
B.负责租船或订舱
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是(),其他统计方法一般都要与其配合使用。
A.直方图法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第41题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中,属于组织措施的是()。
A.改进施工工艺和施工技术
B.实行包干奖励,提高奖金数额
C.采用更先进的施工机械
D.增加劳动力和施工机械的数量
正确答案:查看最佳答案
第42题:分包单位资格报审表十的审核意见应自()签署。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在时标网络计划的坐标体系中,()可以明确表示出整个工程的开工日期和完工日期及各项工作的开始日期和完成日期,同时还可以考虑扣除节假日休息时间。
A.日历坐标体系
B.计算坐标体系
C.间接坐标体系
D.工作日坐标体系
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第45题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于工程计量的说法,正确的是()。
A.所有工程内容必须按月计量
B.总价合同的工程量必须以原始的施工图纸为依据计量
C.单价合同的工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定
D.发包人应在收到承包人已完成工程量报告后14d内核实
正确答案:查看最佳答案
第47题:不属于审查施工组织设计时应掌握的原则的是()。
A.施工组织设计的编制.审查和批准应符合规定的程序
B.施工组织设计的编制.审查和批准应符合质量计划控制的要求
C.质量管理和技术管理体系,质量保证措施是否健全且切实可行
D.安全.环保.消防和文明施工措施是否切实可行并符合有关规定
正确答案:查看最佳答案
第48题:固定节拍流水施工的特点是()。
A.所有专业队只在第一段采用固定节拍
B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等
C.专业队数等于施工段数
D.各个专业队在各施工段可间歇作业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用,指的是工程质量特性中的()。
A.安全性
B.可靠性
C.经济性
D.与环境的协调性
正确答案:查看最佳答案
第50题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第51题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第52题:采用固定总价合同时,发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
正确答案:查看最佳答案
第53题:设备检查验收的质量控制中,对于重要的关键性大型设备,应该由()组织鉴定小组进行检验。
A.主管部门
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第54题:联动无负荷试车费属于()。
A.建设单位的设备购置费
B.建设单位的联合试运转费
C.建设单位的研究试验费
D.施工单位的设备安装工程费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第56题:监理工程师最早应在()阶段进行施工现场条件调研和分析,以确保工程建设进度总目标的实现。
A.设计任务书
B.设计准备
C.初步设计
D.施工招标
正确答案:查看最佳答案
第57题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后,监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。
A.施工组织设计
B.施工进度计划
C.施工方案设计
D.施工整改计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以代理权产生的依据不同,可将代理分为委托代理.法定代理和指定代理。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人.工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。
第59题:在工程网络计划中,关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
正确答案:查看最佳答案
第60题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第61题:用于工程的进口材料.构配件和设备,按合同约定需要进行联合检查验收的,应由()提出联合检查验收申请。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.供货单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第62题:组织流水施工时,划分施工段的最根本目的是()。
A.满足施工工艺的要求
B.可增加更多的专业工作队
C.提供工艺或组织间歇时间
D.使各专业队在不同施工段进行流水施工
正确答案:查看最佳答案
第63题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后,必须根据该地块城市控规要求,具体编制项目修建性详细规划,报()审批认可。
A.当地政府
B.国家土地管理部门
C.规划行政主管部门
D.建设部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在建设工程进度调整的系统过程中,采取措施调整进度计划时,应当以()为依据。
A.本工作及后续工作的总时差
B.本工作及后续工作的自由时差
C.非关键工作所拥有的机动时间
D.总工期和后续工作的限制条件
正确答案:查看最佳答案
第65题:工程保修阶段工程监理单位应完成的工作不包括()。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.通报批评
正确答案:查看最佳答案
第66题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。
A.工程开工报审表审查合格3d内
B.收到工程开工报审表后
C.开工日期7d前
D.经建设单位认可后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某工程有3个施工过程,依次为:钢筋一模板一混凝土,划分为I和II施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中,属于正确工艺关系的是()。
A.模板i一混凝土i
B.模板i一钢筋i
C.钢筋i-钢筋ii
D.模板i一模板ii
正确答案:查看最佳答案
第68题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时,应检查原始记录表格是否经()签字。
A.有关作业人员
B.现场监理人员
C.项目负责人
D.专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第69题:物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划,其编制依据主要包括货源资料和()。
A.物资加工计划.物资订货计划
B.物资采购计划.物资加工计划
C.物资需求计划.物资储备计划
D.物资申请计划.物资采购计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:有3个施工过程A,B,C,在平面上划分为3个施工段,其流水节拍,则流水的组织方式应为()。
A.无节奏流水
B.异节奏流水
C.等节奏流水
D.难以确定
正确答案:查看最佳答案
第71题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列投标控制工作中,属于监理工程师的工作是()。
A.确定投资目标
B.确定资金使用计划
C.结算已完工程费用
D.提出投资目标调整建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第74题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
第75题:工程量清单的十二位项目编码中,一至二位表示()。
A.专业工程码
B.分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全,该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。
A.质量监督机构
B.原设计单位
C.施工图原审查机构及管理部门
D.有资质的检测单位
正确答案:查看最佳答案
第77题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第78题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时,属于施工组织设计评审内容的是()。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审,内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中,施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理,本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)
第79题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时,应重点审查()。
A.采购合同
B.技术标准
C.质量证明文件
D.设计文件要求
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。
A.权威性
B.约束性
C.通用性
D.普遍性
E.制约性
正确答案:查看最佳答案
第81题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排
B.寻求最优工期条件下的资源均衡,安排
C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排
D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
正确答案:查看最佳答案
第83题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。
A.编审程序是否符合相关规定
B.工程材料质量证明文件是否齐全有效
C.资源供应计划是否满足工程施工需要
D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求
E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第84题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第85题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第86题:属于质量检验与控制的专门技术法规性文件的有()。
A.工程项目施工质量验收标准
B.工程质量验收规范
C.有关工程材料.半成品和构配件质量控制方法的专门技术法规性依据
D.控制施工作业活动质量的技术规程
E.采用新工艺.新技术.新材料的工程的相应的质量标准和施工工艺规程
正确答案:查看最佳答案
第87题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法,其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:社会评价的主要内容包括()。
A.互适性分析
B.社会风险分析
C.环境影响分析
D.社会影响分析
E.不确定性分析
正确答案:查看最佳答案
第89题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第90题:价值工程的核心内容是()。
A.思想方法
B.不断创新
C.管理技术
D.降低成本
E.功能与成本进行系统分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第92题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。
A.设计方案及图纸的审查
B.组织对设计的评审
C.对设计工作协调控制,保证设计如期保质完成
D.参与设计计算及绘图工作
E.参与设计交底与图纸会审
正确答案:查看最佳答案
第93题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:静态投资包括()。
A.设备工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用和基本预备费
D.建设期贷款利息
E.固定资产投资方向调节税及利息
正确答案:查看最佳答案
第95题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示,下面说法正确的是()。
A.该工作提前1周完成
B.第4周停工一周
C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%
D.在第5周内实际进度与计划进度一致
E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量
正确答案:查看最佳答案
第96题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算
E.复核工程付款账单,签发付款证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:监理总进度分解计划,按工程进展阶段分解包括()。
A.设计准备阶段进度计划
B.动用前准备阶段进度计划
C.设计阶段进度计划
D.竣工阶段进度计划
E.施工阶段进度计划
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第99题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。
A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目
B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分
C.仅对投标文件的商务部分进行评审
D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行
E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,采用经评审的最低投标价法进行评标时,对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审,只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算,对技术部分既不折价也不打分。E项,鉴于工程项目设计招标的特点,设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第100题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.奖励措施
E.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第101题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中,正确的是有()。
A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法,是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法
B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法,将累计频率达到90%的因素,确定为主要因素
C.通过直方图的观察与分析,可了解产品质量的波动情况,掌握质量特性的分布规律
D.影响生产过程和产品质量的原因,可分为系统性原因和偶然性原因
E.对于控制图,当点子几乎全部落在控制界线内,即可判断生产过程基本上处于稳定状态
正确答案:查看最佳答案
第102题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。
A.分解投资控制目标
B.进行工程计量
C.严格控制设计变更
D.审查施工组织设计
E.审核竣工结算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:审核投标报价时,对分部分项工程综合单价的审核内容有()。
A.综合单价的确定依据是否正确
B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价
C.暂列金额是否按规定纳入综合单价
D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用
E.总承包服务费的计算是否
正确答案:查看最佳答案
第104题:下列方法中,可用来编制设备安装工程概算的方法有()。
A.估算指标法
B.概算指标法
C.扩大单价法
D.预算单价法
E.百分比分析法
正确答案:查看最佳答案
第105题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:在工程招标投标阶段,工程量清单的主要作用有。
A.为招标人编制投资估算文件提供依据
B.为投标人投标竞争提供一个平等基础
C.招标人可据此编制招标控制价
D.投标人可据此调整清单工程量
E.投标人可按其表述的内容填报相应价格
正确答案:查看最佳答案
第107题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第108题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第109题:进口设备抵岸价的构成部分有()。
A.设备到岸价
B.外贸手续费
C.设备运杂费
D.进口设备增值税
E.进口设备检验鉴定费
正确答案:查看最佳答案
第110题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第111题:阶段性设计进度计划包括()。
A.年.季.月度设计进度计划
B.设计准备工作进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.技术设计工作进度计划
E.施工图设计进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第113题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第114题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:在工程质量控制中,重点控制人员的素质包括()。
A.文化水平
B.技术水平
C.控制能力
D.使用能力
E.身体素质
正确答案:查看最佳答案
第116题:只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
正确答案:查看最佳答案
第117题:在网络计划的工期优化方法中,选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第119题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定,材料费包括(ABDE)。
A.供应价格
B.材料场内运输损耗
C.材料操作损耗
D.运杂费
E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用
正确答案:查看最佳答案