[点击进入云南省昆明监理工程师模拟习题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第1题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第2题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第4题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。
A.工程质量标准
B.工期
C.工程变更
D.质量与安全
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列关于代理的表述中,正确的是()。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为
C.无权代理的法律后果由“代理人”承担
D.代理人只能在代理权限内实施代理行为
正确答案:查看最佳答案
第6题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第7题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。
第8题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。
第9题:关于提前或者部分履行合同的说法中,不正确的是()。
A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用
B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务
C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务
D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务,由此增加的费用由债权人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。
A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位
B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位
C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位
D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议
正确答案:查看最佳答案
第11题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.判明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确,附表中的内容不得与正文中内容相抵触,使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。
第13题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任
正确答案:查看最佳答案
第14题:招标人确定中标人后()天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第15题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上,进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。
A.估算寿命期内所需的燃料消耗费
B.估算寿命期内所需备件费用
C.估算寿命期外所需备件维修费用
D.估算寿命期残值
正确答案:查看最佳答案
第17题:某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案:查看最佳答案
第18题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第19题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第20题:在格式条款与非格式条款不一致时,应当采用()。
A.格式条款
B.非格式条款
C.当事人另行协商确定的条款
D.仲裁机构确定的条款
正确答案:查看最佳答案
第21题:通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。
A.固定价格
B.可调价格
C.固定总价
D.成本加酬金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列关于资格预审和资格后审的说法,不正确的是()。
A.资格预审与资格后审不同时使用
B.公开招标的项目,实行资格预审
C.邀请招标的项目,实行资格后审
D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别
正确答案:查看最佳答案
第23题:下列不属于合同法律关系构成要素的是()。
A.合同法律关系主体
B.合同法律关系客体
C.合同法律关系内容
D.合同法律规范
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程施工准备阶段,因发包人原因施工现场尚不具备施工条件,使承包人不能按照协议书约定的日期开工时,工程师应以书面形式通知承包人推迟开工日期,发包人()。
A.无须赔偿承包人因此造成的损失,但工期相应顺延
B.无须赔偿承包人因此造成的损失,工期也不予顺延
C.应当赔偿承包人因此造成的损失,但工期不予顺延
D.应当赔偿承包人因此造成的损失,相应顺延工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:采用设计施工总承包,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第26题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第27题:在建设工程委托监理合同中,委托人拥有对()的审批权。
A.设计标准
B.工程设计变更
C.选定合同承包人
D.工程规模
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:在材料采购合同履行中,()只适用于成交货物数量少,金额小的合同结算支付。
A.转账结算
B.电子结算
C.现金支付
D.托收承付
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第30题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。
A.公布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
正确答案:查看最佳答案
第32题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定,如果承包商对助手的指示有疑义时,()。
A.不需再请助手澄清,可直接按想法对其予以确认.取消或改变
B.不需再请助手澄清,可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
C.需再请助手澄清,再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
D.需再请助手澄清,可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:按照承包工程计价方式分类不包括()。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.预算合同
正确答案:查看最佳答案
第35题:某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。
A.发包人要求**合同,设计人未开始工作的,不退还定金
B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费
D.因设计**工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第38题:施工合同履行过程中,承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括()。
A.动力设备
B.输电线路
C.地下管道
D.人口密集区
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。
第40题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,可以由招标人直接确定。
第41题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第42题:下列财产可以作为抵押物的是()。
A.学校.幼儿园的教学设施
B.依法被查封.扣押.监管的财产
C.所有权.使用权不明或者有争议的财产
D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权.房屋
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:设备采购合同履行过程中,由于包装防护不妥,造成货物锈蚀,由此造成的损失由()承担。
A.卖方
B.买方
C.运输方
D.买卖双方
正确答案:查看最佳答案
第44题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3,合同中规定土方工程单价为32元/M3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3,则土方工程款为()万元。
A.11.46
B.10.8
C.11.52
D.11.40
正确答案:查看最佳答案
第45题:设计开工的标志是()
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:评标过程中,如果评标委员会经过评审,认为所有投标都不符合招标文件的要求,可以()。
A.直接发包
B.否决所有投标
C.内部定标
D.选择投标书中报价最低者中标
正确答案:查看最佳答案
第47题:因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,()推迟开工日期。
A.工程师应以书面形式通知承包人
B.应当经过承包人批准
C.发包人与承包人协商
D.应当经过建设行政主管部门批准
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算.清理.违约
C.结算.仲裁.违约
D.仲裁和诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列说法错误的是()
A.工程师是受业主聘用的
B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方
C.工程师无权改变合同
D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第51题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第52题:根据《标准施工合同》,合同协议书中需要明确填写的内容有()。
A.施工工程或标段
B.工程结算方式
C.质量标准
D.合同组成文件
E.变更处理程序
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
第54题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第55题:国有资金控股必须依法招标的项目,招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金
E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
第56题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。
A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜
B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标
C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务
D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理
E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底
正确答案:查看最佳答案
第57题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
第59题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第60题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
第62题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第63题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第64题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第65题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第66题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第67题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第68题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.石化等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:关于招标有效期的说法,正确的有()。
A.投标有效期从投标截止日期开始起算
B.投标有效期对投标人有约束力
C.招标人在投标有效期内完成评标即可
D.投标有效期内应完成合同签订工作
E.投标有效期在合同订立后自动终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。
第71题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第72题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第74题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第76题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。
第77题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。
A.移交后的单位工程由发包人负责照管
B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收
C.单位工程验收应由发包人组织
D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件
E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第79题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
正确答案:查看最佳答案