陕西监理工程师真题库
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第1题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分
A.设备工器具投资
B.建筑安装工程投资
C.流动资金
D.建设投资
正确答案:查看最佳答案
第2题:关于合同价款期中支付的说法中,错误的有()。
A.对于包工包料的工程,预付款的支付比例为10%~30%。
B.工程预付款可以按年进行预付
C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%
D.进度款的支付按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
正确答案:查看最佳答案
第3题:工程质量统计分析方法中,因果分析图的主要作用是()。
A.反映质量的变动情况
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:工程质量事故发生后,项目监理机构应及时签发工程暂停令,要求施工单位采取()的措施。
A.抓紧整改.早日复工
B.防止事故信息非正常扩散
C.对事故责任人进行监管
D.防止事故扩大并保护好现场
正确答案:查看最佳答案
第5题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
第6题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第7题:在工程网络计划中,关键线路是指()的线路。
A.单代号网络计划中时间间隔全部为零
B.单代号搭接网络计划中时距总和最大
C.双代号网络计划中由关键节点组成
D.双代号时标网络计划中无虚箭线
正确答案:查看最佳答案
第8题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第9题:根据投标报价的一般编制程序,()是投标报价决策前最接近的工作步骤。
A.熟悉招标文件
B.核算工程量
C.按工程量清单计算和汇总标价
D.分包工程询价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在工程项目交付使用资产总表中,融资费用列入()。
A.流动资产
B.固定资产
C.无形资产
D.其他资产
正确答案:查看最佳答案
第11题:在合同执行过程中,由于通货膨胀使工料成本增加,按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。
A.估计工程量单价合同
B.成本加酬金合同
C.可调值不变总价合同
D.不可调值不变总价合同二.多项选择题
正确答案:查看最佳答案
第12题:监理工程师在审查施工进度计划时,发现问题后应采取的措施是()。
A.向承包单位发出整改通知书
B.向建设单位发出工作联系单
C.向承包单位发出整改联系单
D.向承包单位发出停工令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
正确答案:查看最佳答案
第14题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第15题:建设工程组织流水施工时,必须全部列入施工进度计划的施工过程是()。
A.建造类
B.物资供应类
C.运输类
D.制备类
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第17题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程组织流水施工的特点是()。
A.能够充分利用工作面进行施工
B.尽可能地利用工作面进行施工
C.单位时间内投入的资源量较少
D.施工现场的组织管理比较简单
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第20题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第21题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后,必须根据该地块城市控规要求,具体编制项目修建性详细规划,报()审批认可。
A.当地政府
B.国家土地管理部门
C.规划行政主管部门
D.建设部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第23题:在工程项目施工阶段的质量控制中,监理工程师对施工单位所做出的各种指令,除特殊情况外,一般应采用()。
A.监理员口头传达方式
B.监理工程师直接口头下达方式
C.书面文件形式
D.书面或口头方式
正确答案:查看最佳答案
第24题:下列实际进度检测工作中,属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:对于重大工程项目,支付工程预付款应()。
A.预付合同金额的10%
B.预付合同金额的30%
C.按年度工程计划逐年预付
D.除暂列金额外,预付合同金额的15%
正确答案:查看最佳答案
第26题:发生工程质量事故后,《工程暂停令》由()签发。
A.工程质量监督机构
B.总监理工程师
C.建设单位技术负责人
D.设计单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第27题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针,质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的()。
A.质量要求
B.质量水平
C.质量宗旨和方向
D.质量策划
正确答案:查看最佳答案
第29题:监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时,在全面了解的基础上,应重点考核()。
A.建设优质工程的情况
B.在工程建设中是否具有良好的信誉
C.质量保证措施的落实情况
D.与拟建工程类型.规模和特点相似或接近的工程
正确答案:查看最佳答案
第30题:施工过程中,若出现需返工弥补的工程质量问题,监理工程师应及时()。
A.签发监理通知
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第32题:关于监理单位设计进度监控内容的说法,正确的是()。
A.编制切实可靠的设计总进度计划
B.落实设计工作技术经济责任制
C.按照设计技术经济定额进行考核
D.审查设计进度计划的合理性和可行性
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据建筑安装工程费用相关规定,规费中住房公积金的计算基础是()。
A.定额人工费
B.定额材料费
C.定额机械费
D.分部分项工程费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第35题:不属于工程建设进度比较法的是()。
A.横道图比较法
B.列表比较法
C.香蕉形曲线比较法
D.函数比较法
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体,()属于监控主体。
A.设计单位
B.施工单位
C.工程监理单位
D.勘察单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:工程网络计划的工期优化是通过(),使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间
正确答案:查看最佳答案
第39题:动态投资部分,是指在建设期内,因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。
A.施工预留费
B.生产准备费
C.增加额
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:收到工程竣工报告后,()应及时组织有关单位进行施工验收。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第41题:流水施工的表达方式不包括()。
A.网络图
B.横道图
C.直方图
D.垂直图
正确答案:查看最佳答案
第42题:某项目,建安工程费3000万元,设备工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600万元,建设期利息200万元,铺底流动资金160万元,建设期间...准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
正确答案:查看最佳答案
第44题:施工过程出现质量缺陷时,监理工程师应立即向施工单位发出(),要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令
B.工作联系单
C.会议纪要
D.监理通知
正确答案:查看最佳答案
第45题:这种对投资项目的一切现金流量,都考虑它所发生的时刻及其时间价值,来进行经济效果评价的方法称为动态指标,比较真实地反映()。
A.国民经济的可行性
B.社会评价的经济性
C.投资项目的经济性
D.财务评价的可行性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在FIDIC合同条件下,承包商应提交(),说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
正确答案:查看最佳答案
第47题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供,双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3,招标人的基准价格为310元/M3,实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
正确答案:查看最佳答案
第48题:在抽样检验方案中,将合格批判定为不合格批而错误地拒收,属于()风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某项目建筑安装工程投资为2000万元,基本预备费为60万元,设备购置费为300万元,涨价预备费为20万元,贷款利息为50万元,则上述投资中属于静态投资的为()万元。
A.2300
B.2360
C.2380
D.2430
正确答案:查看最佳答案
第50题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更,应由()进行修改。
A.施工图审查机构
B.有相应资质的设计单位
C.监理机构
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请,提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时,项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。
第51题:某混凝土结构工程,合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%,实际完成合同计划价的70%,5月底实际结算工程款750万元,则5月底的投资偏差和进度偏差分别为()。
A.超支100万元.超前50万元
B.超支50万元.拖后100万元
C.节约50万元.拖后100万元
D.节约100万元.超前50万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按()分解的资金使用计划。
A.投资构成
B.子项目
C.时间进度
D.专业工程
正确答案:查看最佳答案
第53题:在正常使用条件下,电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第54题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。
A.节约投资建成项目任务
B.提前完成项目任务
C.确保工程质量优等
D.保证工程项目按期建成交付使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《标准施工招标文件》,评标委员会发现投标报价有算数错误时,正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准,否决其投标
B.对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价,按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标报价有算数错误的,评标委员会应对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。
第56题:关于机电设备招标的说法,错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同,只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上,按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上,形成评标价。
第57题:工程保修阶段工程监理单位应完成的工作不包括()。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.通报批评
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:在工程网络计划中,工作的最迟开始时间等于本工作的()。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
正确答案:查看最佳答案
第59题:可较准确地反映实际水平,适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。
A.实物法
B.分项详细估算法
C.单价法
D.综合指标法
正确答案:查看最佳答案
第60题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据不包括()。
A.工程合同文件
B.工程变更设计文件
C.施工现场质量管理制度
D.工程材料试验的技术
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目监理机构施工质量控制的依据,大体上有以下四类:(一)工程合同文件;(二)工程勘察设计文件;(三)有关质量管理方面的法律法规.部门规章与规范性文件;(四)质量标准与技术规范(规程)。
第61题:根据设计要求,在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,则该项费用应在()中支出。
A.业主方的研究试验费
B.施工方的检验试验费
C.业主方的管理费
D.勘察设计费
正确答案:查看最佳答案
第62题:计划工期等于计算工期的双代号网络计划中,关于关键节点特点的说法,正确的是()。
A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作
B.以关键节点为完成节点的工作总时差h和自由时差相等
C.关键节点连成的线路一定是关键线路
D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路
正确答案:查看最佳答案
第63题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第65题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。
A.特殊地基
B.施工顺序
C.一般的操作
D.技术间歇
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。
A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效
C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:预付款担保采用银行保函形式,担保期限自预付款支付给承包人起,至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。
第67题:监理工程师在工程质量控制过程中,自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准
正确答案:查看最佳答案
第68题:某企业从银行贷款220万元,用于购买某设备,若偿还期为5年,每年末偿还相等的金额,贷款利率为5.55%,每年末应偿还()万元。
A.38.84(万元)
B.46.84(万元)
C.51.59(万元)
D.68.84(万元)
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第70题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第71题:总监理工程师通过核准.审批施工单位的(),对工程项目施工进度实行动态间接控制。
A.向业主的进度报告
B.进度付款申请
C.工程质量报告
D.施工材料供应报告
正确答案:查看最佳答案
第72题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。
A.环刀法
B.直接称量法
C.水袋法
D.灌砂法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中,错误的是()。
A.清单应包括项目编码.项目名称
B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量
C.清单为不可调整的闭口清单
D.清单项目出现遗漏,投标人可根据工程实际补充
正确答案:查看最佳答案
第74题:勘察合同履行中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。
第75题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程网络计划费用优化过程中,压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是()。
A.必须将关键工作压缩成非关键工作
B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值
正确答案:查看最佳答案
第77题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第78题:2013年真题:工程网络计划中,关键工作是指()的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B.双代号时标网络计划中无波形线
C.单代号网络计划中时间间隔为零
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据现行计价规范,实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。
A.固定总价
B.可调总价
C.单价
D.成本加酬金
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:在工程实践中,根据建设工程的特点,业主对筹建工作的设想,对工程费用.工期的要求等,应综合考虑后进行确定合同计价方式,则影响合同计价方式的因素包括()。
A.项目的复杂程度
B.工程设计工作的深度
C.工程施工的技术水平
D.工程进度要求的紧迫程度
E.工程施工的难易程度
正确答案:查看最佳答案
第81题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定,下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费,设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后,所设计的合同项目停建,发包人应支付全部设计费
C.合同生效后,设计人刚开始工作,发包人即宣布解除合同,此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时,发包人要求解除合同,应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人延误支付设计费,逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下一阶段工作,并书面通知发包人。C项,发包人要求终止或解除合同时,如设计人尚未开始设计工作,则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作,完成的工作量不足一半,则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作,完成的工作量超过一半,则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项,设计人原因延误提交设计文件,每延误一天减收设计费的千分之二。
第83题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
正确答案:查看最佳答案
第84题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第85题:实施见证取样应满足的要求有()。
A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定
B.试验室出具的报告一式两份,分别由建设单位和项目监理机构保存
C.见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定
D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员
E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格,且要取得见证人员培训合格证书
正确答案:查看最佳答案
第86题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第88题:赢得值法的评价指标有()。
A.已完工作预算投资
B.计划工作预算投资
C.投资绩裁指数
D.进度绩裁指数
E.进度偏差
正确答案:查看最佳答案
第89题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第90题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示,可以得到的信息有()。
A.本工作已按计划完成
B.在第4个月内没有进行本工作
C.在第3个月末本工作拖欠10%的工作量
D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量
E.在第8个月末本工作拖欠5%的工作量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时,应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于工程合同价款调整程序的说法,正确的有()。
A.出现合同价款调减事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
B.出现合同价款调增事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内,应对其核实并提出书面意见
D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认,视为报告被认可
E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致,且对履约不产生实质影响的,双方应继续履行合同义务
正确答案:查看最佳答案
第93题:以下属于影响设计进度的因素的有()。
A.设计意图及要求改变的影响
B.气候变化的影响
C.材料代用.设备选用失误的影响
D.设计各专业之间协调配合的影响
E.设计审批时间的影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:项目可行性研究报告中,投资估算的主要内容包括()。
A.成本费用估算
B.流动资金估算
C.风险程度分析
D.投资估算表
E.建设投资估算
正确答案:查看最佳答案
第95题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第96题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第97题:在对实施的进度计划分析的基础上,进度计划的调整方法有()。
A.改变某些工作间的逻辑关系
B.缩短某些工作的持续时间
C.分析偏差对后续工作及总工期的影响
D.确定工程进展速度曲线
E.编制进度计划书
正确答案:查看最佳答案
第98题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第99题:在招投标阶殷,投标人不能自主确定其综合单价或费用的有()。
A.安全文明施工费
B.暂列金翱
C.结定暂估价的材料
D.计日工
E.总承包服务费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
正确答案:查看最佳答案
第101题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第102题:由多个部件组成的产品,应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。
A.造价低
B.数量多
C.体积小
D.加工工序多
E.废品率高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:综合概算和总概算的审查内容包括()。
A.审查经济效果,项目的环保
B.审查总图设计和工艺流程
C.审查文件的组成,其他具体项目
D.审查合法性.时效性.适用范围
E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求
正确答案:查看最佳答案
第104题:监理工程师必须(),以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。
A.随时听取施工单位的汇报
B.及时了解建设单位对工程进度的要求
C.经常定期地收集进度报表资料
D.监理工程师应常驻现场,检查和监督进度计划的实际执行情况
E.定期召开工程施工现场会议
正确答案:查看最佳答案
第105题:下列文件中,需要由总监理工程师签署意见的有()。
A.开工报审表
B.检验批验收记录
C.分项工程验收记录
D.分部工程报验表
E.施工控制测量成果报验表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中,属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
正确答案:查看最佳答案
第107题:项目可行性研究直接影响项目的()。
A.工程勘察设计质量
B.决策质量
C.设计质量
D.工程施工质量
E.工程竣工验收质量
正确答案:查看最佳答案
第108题:在招标过程中,对于那些紧急工程,如灾后恢复工程,要求尽快开工且工期较紧的工程,可能仅有实施方案,没有图纸,对这些工程采用()等合同比较合理。
A.固定价
B.总价
C.可调价
D.成本加奖罚
E.成本加固定金额酬金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第110题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
正确答案:查看最佳答案
第111题:在组织流水施工时,用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数为时间参数,其主要包括()
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.施工面
E.流水施工工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:某工作计划进度与实际进度如下所示,图中标明该工作()。
A.在第1周内按计划正常进行
B.在第2周末拖欠5%的任务量
C.在第3周后半周末按计划进行
D.第5周内实际进度拖后5%
E.截至检查日期实际进度拖后
正确答案:查看最佳答案
第113题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。
A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出
B.不符合强制性条文规定的设计不得审批
C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场
D.不符合强制性标准的工程质量,必须处理,否则不得验收使用
E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收
正确答案:查看最佳答案
第114题:在施工阶段,监理工程师应进行计量的项目有()。
A.工程量清单中的全部项目
B.各种原因造成返工的全部项目
C.合同文件中规定的项目
D.超出合同工程范围施工的项目
E.工程变更项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:成本加酬金合同因为对投资控制不利,只有出现()的情况,才有可能采用此类合同形式。
A.施工图纸齐备,工程量能准确计算
B.施工图纸不全,工程量不能准确计算
C.施工技术简单
D.工程急于开工
E.工程采用新技术.新结构
正确答案:查看最佳答案
第116题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第117题:实施见证取样的要求包括()。
A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
B.见证取样的频率和数量,包括在承包单位范围内,一般所占比例为20%
C.见证取样的试验费用由承包单位支付
D.实行见证取样,绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检
E.送往实验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有负责见证取样的监理工程师的签字
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--陕西监理工程师真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
正确答案:查看最佳答案
第119题:下列施工过程的质量验收环节中,应由专业监理工程师组织验收的有()。
A.单位工程
B.隐蔽工程
C.分部工程
D.分项工程
E.检验批
正确答案:查看最佳答案