[点击进入各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。
A.合理费用及直接损失
B.一切费用及直接损失
C.合理费用及间接损失
D.一切费用及间接损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:无因管理行为一经发生，便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系，其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。
第1题:关于保证责任的表述中，不正确的是()。
A.保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任
B.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用
C.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任
D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保证责任。保证合同生效后，保证人就应当在合同约定的保证范围和保证期间承担保证责任。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。
第2题:不属于随时解除劳动合同情形的是()。
A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。
第3题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限说法错误的是()。
A.基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年
C.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期
D.电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:选项D，电气管线.给排水管道.设备安装和装修3-程的质量最低保修期限为2年。
第4题:根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是()。
A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收
B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交
C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回
D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收;选项B.C，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。
第5题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.施工单位的主要负责人
B.施工单位的项目负责人
C.监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
第6题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。
A.1万元以上10万元以下
B.5万元以上20万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。
第7题:如果建筑施工企业安全生产许可证遗失，其应()。
A.向原发证机关声明作废并申请补办
B.向原发证机关申请注销，待该许可证有效期满后补发
C.向原发证机关通报原件作废，按规定罚款后补发
D.向原发证机关报告，并在媒体上声明作废后，申请补办
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业遗失安全生产许可证，应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，方可申请补办。
第8题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第9题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
第10题:施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未编制拆装方案.制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。
A.1万元以上2万元以下
B.2万元以上5万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上20万元以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位有下列行为之一的:(1)未编制拆装方案.制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
第11题:某工程已具备竣工条件，2014年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自()开始。
A.2014年3月2日
B.2014年3月7日
C.2014年3月20日
D.2014年3月31日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程保修期的起始日。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收。对于重新组织竣工验收的工程，其保修期为各方都认可的重新组织竣工验收的日期。
第12题:根据最高法院司法解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是()。
A.发包人拖延付款.迟延提供设计图纸或甲供材料，应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后，装饰工程出现质量问题的，不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:某施工企业按时缴纳工伤保险费，工程施工中2名工人受到事故伤害。但该施工企业未在规定时限内提交工伤认定申请，在此期间发生的工伤待遇等有关费用的负担者是()。
A.工伤职工个人
B.用人单位
C.工伤职工和用人单位
D.社会保险部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未在规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合《工伤保险条例》规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
第14题:公民甲与公民乙约定，乙借给甲5万元，利息2000元，乙将借款交给甲时先行扣除了利息。合同履行中发生争议，则下列说法正确的是()。
A.甲乙之间的借款合同为诺成合同
B.甲在还钱时按本金5万元还款
C.甲在还款时按照4.8万元本金还款
D.甲乙应签订书面借款合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查借款合同。金融机构借款合同属于诺成合同，自然人之间的借款合同则为实践合同，A错误。借款合同一般为要式合同，即要求架用书面形式，但自然人之间的借款除外，D错误。借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先扣除的，应当按照实际借款数额归还借款并计算利息，C正确，B错误。
第15题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。
A.厂房
B.可转让专利权
C.生产原料
D.公立幼儿园的教育设施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。担保方式有保证.抵押.质押.留置和定金。学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗设施和其他社会公益设施不得进行抵押。
第16题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。
A.承揽业务不良行为
B.资质不良行为
C.工程质量不良行为
D.工程安全不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资质不良行为认定标准包括:(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训.考核，未取得证书上岗，情节严重的。
第17题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第18题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。
A.串通投标
B.偷工减料
C.未取得资质证书承揽工程
D.出借.转让资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借.转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B.C.D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。
第19题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。P291
第20题:下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是()。
A.落实制定安全生产规章制度和操作规程
B.确保安全生产费用的有效使用
C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况
D.组织制定安全施工措施
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设工程一切险的保险终止日应为()之日。
A.工程竣工验收
B.工程验收合格
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。
第22题:根据《民法总则》，法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人.企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人.非营利利法人和特别法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人分为营利法人.非营利法人和特别法人三大类。
第23题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.7
D.15
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第24题:按照《建筑法》的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
A.国务院
B.省级建设行政主管部门
C.省级环境保护主管部门
D.国家安全生产监督管理行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。
第25题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付()万元。
A.13
B.9
C.8
D.5
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责
B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任
D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。P97
第27题:根据《环境影响评价法》，在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:项目的建设与运作过程中，产生于审批的环境影响评价文件不符的情况，应由建设单位组织环境影响后评价，并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
第28题:关于节能产业政策的表述中，不正确的是()。
A.国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度
B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺
C.国家限制企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
D.国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是节能的产业政策。《节约能源法》规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准。
第29题:经当事人申请，下列人员应当进行回避的是()。
A.陪审员沈某与被告公司法定代表人是高中同学
B.审判员刘某曾受到法院的纪律处分
C.证人李某与原告王某有亲戚关系
D.鉴定人陈某系审判员刘某的大学同学
正确答案:查看最佳答案
参考解析:审判人员.书记员.翻译人员.鉴定人.勘验人有下列情形之一的，必须回避，当事人有权用口头或者书面方式申请回避:(1)是本案当事人或者当事人.诉讼代理人的近亲属;(2)与本案有利害关系的;(3)与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的，A项即属于这种情况。
第30题:关于建设工程竣工验收，正确的是()。
A.建设工程竣工验收应当由建设工程质监站组织，建设.设计.施工.监理单位参加
B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已经完成设计和合同约定的主要内容，并提交质量保证金
C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告并依法向社会公开
D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:根据《行政处罚法》，下列选项属于行政处罚的是()。
A.没收财产
B.罚金
C.撤职
D.责令停产停业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《行政处罚法》:第8条的规定，行政处罚的种类包括(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。
第32题:南于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的行为属于()。
A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
第33题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。
第34题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为2000万元，工期为18个月。按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第35题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。
A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施
C.执行异议审查和复议期间，暂停执行
D.执行申请人只能是诉讼当事人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定，以及刑事判决.裁定中的财产部分，由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间，不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误
第36题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜问进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。
A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报
D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
第37题:为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款。
A.1倍以上3倍以下
B.3倍以上5倍以下
C.5倍以上10倍以下
D.10倍以上
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险.限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款1倍以上3倍以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。
第38题:·材料供应合同中对钢材的价款约定不明确，双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定，则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。对价款没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。
第39题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。
A.承担材料毁损的责任
B.承担时间延误的责任
C.承担全部责任
D.不承担任何责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时，承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。
第40题:《安全生产许可证条例》规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由()颁发和管理。
A.县级以上人民政府
B.县级以上人民政府建设主管部门
C.省。自治区。直辖市人民政府
D.省。自治区。直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许证管理规定。
第41题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.企业法人
B.项目经理
C.企业法定代表人
D.项目经理部与企业法人分担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具有法人资格，不能独立承担民事责任，项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表，其在行使职权时产生的法律后果应当由企业法人承担。
第42题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32
第43题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。
A.效力待定
B.可撤销
C.无效
D.有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定，有下列情形之一的，()合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。
第44题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第45题:关于施工许可的说法，正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门
B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46
第46题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P255
第47题:《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。
A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第48题:依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在()时，应当向建设单位出具质量保修书。
A.工程价款结算完毕
B.施工完毕
C.提交工程竣工验收报告
D.竣工验收合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程质量管理条例》第39和第2款规定，"建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任"
第49题:关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。
A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第50题:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。
A.每五年
B.每三年
C.每年
D.每半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。
第51题:根据《行政诉讼法》的规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之曰起()日内提起上诉。
A.15
B.20
C.25
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是行政案件的审理程序。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。
第52题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。
第53题:页从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间()计算。
A.不再
B.重新
C.继续
D.单独
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止诉讼时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。
第54题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。
A.1个月～2个月
B.2个月～3个月
C.3个月～1年
D.1年～5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
第55题:当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，第三名仲裁员由()。
A.仲裁委员会主任直接指定
B.已确定的2名仲裁员共同指定
C.当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定
D.仲裁委员会主任兼任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定1名或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。
第56题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。
A.3月1日
B.3月10日
C.6月10日
D.7月1日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第57题:按照诉讼的地域管辖规定，因合同纠纷提起的诉讼，可由()的人民法院管辖。
A.被告亲属所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《民事讼诉法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。
第58题:关于合同成立时间的说法，正确的是()
A.承诺生效时合同成立
B.口头合同自交付标的物时成立
C.合同书自生效时成立
D.采用信件方式订立合同的，合同自信件到达时成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立的时间关系到当事人合适受合同拘束。当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签订或者盖章时合同成立。也就是承诺时生效。
第59题:下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是()。
A.非涉密的国有资金占70%的控股项目，必须采用公开招标
B.国有资金占40%股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30%的，可以采用邀请招标
C.国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀请招标
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，B选项虽然国有资金只占40%的股份，但在三家合作企业中，国有资金占主导地位，应该采用公开招标方式。招标的项目，应当公开招标，但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。
第61题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。
第62题:关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。
A.确保地下管线的安全
B.不得压缩合同的工期
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D.审查专项施工方案
E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
正确答案:查看最佳答案
第63题:以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。
A.地下防水材料
B.承重钢筋连接接头
C.混凝土掺加剂
D.砌筑砂浆的水泥
E.分隔墙的混凝土小型砌块
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。CE项材料只有用在承重结构中，才要求见证取样和送检。
第64题:下列签订的劳动合同，可以认定无效或部分无效的有()。
A.用人单位甲与劳动者乙签订劳动合同，为期1年，工作内容是运送假钞
B.用人单位甲与劳动者乙约定，社会保险由劳动者自行缴纳
C.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同中缺少劳动保护条款
D.用人单位甲与劳动者乙签订的劳动合同没有约定违约金
E.用人单位甲与劳动者乙约定，发生工伤，单位概不负责厂
正确答案:查看最佳答案
参考解析:要注意劳动合同的无效与合同无效的区别。劳动合同损害了劳动者的利益就为无效。合同必须是损害了合同之外的第三方才无效。
第65题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。
第66题:租赁合同中出租人的义务包括()。
A.妥善保管租赁物
B.维修租赁物
C.保证承租人优先购买权
D.权利瑕疵担保
E.保证共同居住人继续承租
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。
第67题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()
A.在法律面前一律平等
B.有言论.出版.游行和示威的自由
C.有宗教信仰的自由
D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权
E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。
第68题:在我国的民法通则中，自然人包括()。
A.公民
B.行为
C.外国人
D.无国籍的人
E.专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自然人则既包括公民，又包括外国人和无国籍的人。
第69题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。
A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容
B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告
C.有完整的技术档案和施工管理资料
D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件
E.有施工企业签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第71题:下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有()。
A.房屋买卖纠纷
B.土地使用权转让纠纷
C.建设工程合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题涉及的考点是专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。
第72题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。
A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力
B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力
C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理
D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记
E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
第73题:下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B.用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
C.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同
E.因劳动者同时与他人建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于劳动合同订立的说法，正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内，正确；B固定期限劳动合同可以是1年，2年，也可以是5年，10年，甚至更长时间，所以B错误；C社会保险是必备条款，商业保险是选择条款，C错误；D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系，D错误；E建立劳动关系，应当订立书面劳动合同，E正确。P129-132
第75题:下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:1.因重大误解订立的合同2.显失公平的合同.3.因欺诈胁迫而订立的合同.4.乘人之危而订立的合同
第76题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。
A.合同书自双方签字时成立
B.双方意思表示一致合同即成立
C.承诺生效时合同成立
D.口头合同自交付标的物时成立
E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。
第77题:甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前7天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为()。
A.2015年4月5日
B.2015年4月12日
C.2015年4月20日
D.2015年5月10日
E.2015年5月20日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:
第78题:关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地黑龙江省二级建造师模拟真题专业资料请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期，所以A错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误
第79题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
