山西省太原一级建造师法规预习题

其他建筑考试安全员考试网 2021-6-8 18:50:55

山西省太原一级建造师法规预习题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说法，正确的是()。

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济.技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

正确答案:查看最佳答案

第2题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

第3题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。

A.债权的主体和内容及责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是相对权，债权是绝对权

D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2013年9月20日起6个月

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。

A.视听资料的证明力大于档案

B.证人证言的证明大于勘察笔录

C.书证的证明力大于物证

D.国家机关.社会团体依据职权制作的公文书证明力大于其他书证

正确答案:查看最佳答案

第6题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第7题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是()。

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。

第9题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。

A.2009年7月22日

B.2009年11月4日

C.2010年5月4日

D.2011年5月4日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:甲砂场将应发给乙建筑公司的2500M3细砂发给了丙路桥公司，3D后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标.评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是()。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正确答案:查看最佳答案

第12题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第13题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设单位甲将某工程承包给建筑企业乙建造，丙为该工程监理公司，建筑企业乙为该工程投保了建筑工程一切险，则下列说法正确的是()。

A.甲.乙.丙都是建筑工程一切险的被保险人

B.甲.乙是建筑工程一切险的被保险人，丙不是

C.乙是建筑工程一切险的被保险人，甲.丙都不是

D.该保险费用由乙企业承担

正确答案:查看最佳答案

第15题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A，仲裁调解书具有强制执行效力。选项B，调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D，裁决书可以申请撤销。

第16题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是招标的基本程序。选项A，招标人不得规定最低投标限价。选项B对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，选项D，招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少15日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人。

第19题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第21题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:环境保护设施的竣工验收，应当()。

A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收

C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行

D.在主体工程验收结束后单独组织

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

第24题:对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应由发证机关()。

A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款

C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得

D.责令停止施工，有违法所得的，处以5000元以上10000元以下的罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于专利申请的说法，正确的是()。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.

第26题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是()。

A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序

C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复

D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第29题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第30题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

正确答案:查看最佳答案

第32题:某施工单位作业工长将施工挖掘出来的文物据为己有，单位领导多次催促后仍拒不上交，则其有可能面临的处罚是()。

A.开除

B.行政拘留

C.3000元罚款

D.5000元罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《文物保护法》规定，有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严重的，处 5000 元以上 5 万元以下的罚款：（1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的； (2) 未按照规定移交拣选文物的。

第33题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第34题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。

A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出

B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁

C.当事人可以向人民法院诉讼

D.当事人只能向人民法院诉讼

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于建设工程竣工验收，说法正确的是()。

A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织，建设.设计.施工.监理单位参加

B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作

C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法向社会公开

D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工项目招标文件中规定，投标人注册资本金不得少于3000万元，且必须在本省有分公司。某潜在投标人对此提出异议，以下说法正确的是()。

A.潜在投标人应当在投标截止时间15日前提出异议

B.招标人在收到异议后应当在3日内给予答复，答复前暂停招投标活动

C.招标人的答复应当以书面形式回复给相应提出疑问的潜在投标人

D.招标文件内容违法，违反公平.公正原则，并影响潜在投标人投标的，招标人修改招标文件后即可继续招投标活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.

第41题:关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于中标人确定范围的表述不正确的是()。

A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.招标人可以在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人

C.依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

D.排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列己经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是()

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.

第44题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。

A.投标保证金不得超过投标报价的3%

B.投标保证金的有效期与投标有效期相同

C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于职工未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，其责任承担不正确的是()。

A.依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位.建设单位承担连带责任

B.用人单位和承担连带责任的施工总承包单位.建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付

C.建设单位.施工总承包单位或具有用工主体资格的分包单位将工程发包给不具备用工主体资格的组织或个人，该组织或个人招用的劳动者发生工伤的发包单位与不具备用工主体资格的组织和个人承担连带责任

D.社保经办机构承担无过错责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《刑法》，下列刑事责任中，属于主刑的是()。

A.罚金

B.没收财产

C.拘役

D.驱逐出境

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于涉外仲裁的说法不正确的是()。

A.财产保全应提交申请人住所地或者财产所在地的中级人民法院裁定

B.在中国境内的涉外案件主要由中国国际经济贸易仲裁委员会受理

C.涉外仲裁委员会可以由中国国际商会组织设立

D.最高人民法院可以裁定财产保全的法院

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列各项中属于行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.警告.记过.撤职.开除

正确答案:查看最佳答案

第50题:甲施工单位与乙物资供应单位于2010年5月10日签订了一份采购合同，在合同履行期间，因采购的防水材料质量问题发生争议，双方经过多次的协商，但一直没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中正确的是()。

A.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行

B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力

C.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解

D.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解

正确答案:查看最佳答案

第51题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.施工图设计文件审查单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉

D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

第53题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

正确答案:查看最佳答案

第54题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.占有权

B.处分权

C.使用权

D.收益权

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《安全生产许可证条例》的规定，以下不属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。

A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B.主要负责人.项目负责人.专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

C.所有作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。

A.重大责任事故罪处

B.重大劳动安全事故罪处理

C.工程重大安全事故罪处

D.意外事件处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《民法总则》，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人，企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人，非营利法人和特别法人

正确答案:查看最佳答案

第59题:某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是()。

A.张某在该企业连续工作满8年

B.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作

C.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理

D.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业

正确答案:查看最佳答案

第60题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案

第62题:某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应()。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P96最上面“三.履约保证金”第三行。

第63题:法人的()是确定法律管辖的依据。

A.名称

B.场所

C.组织机构

D.必要财产第4页

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。

第67题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第68题:人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

正确答案:查看最佳答案

第69题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债务

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任。E选项，实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是建设单位应具备的开工条件。

第71题:工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，其主要有以下档案和资料()。

A.工程项目竣工验收报告

B.图纸会审和技术交底记录

C.设计变更通知单

D.隐蔽验收记录及施工日志

E.安全技术资料

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。

A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的

B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的

C.因不可抗力致使不能实现合同目的的

D.当事人一方迟延履行债务的

E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。

A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人

B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价

D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出

E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有()。

A.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

B.产权转移证书

C.已缴纳印花税凭证的副本

D.营业账簿

E.权利.许可证照

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《中华人民共和国民法总则》关于法人的说法，正确的是()。

A.有法定代表人

B.法人承担民事责任后，法定代表人不再承担民事责任

C.分为营利法人.非营利法人.特别法人

D.营利法人的成立日期为营业执照签发日期

E.特别法人包括机关法人.农村集体经济组织法人等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:依照我国《立法法》的规定，只能制定法律的事项包括()。

A.国家主权的事项

B.犯罪和刑罚

C.对非国有财产的征收

D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项

E.民事基本制度

正确答案:查看最佳答案

第80题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲.乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

正确答案:查看最佳答案

第81题:保证指的是保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有()。

A.被保证的主债权种类

B.保证人的资产状况

C.保证的期间

D.保证的方式

E.保证担保的范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:法人是建设工程活动中的基本主体，下列关于施工企业法人和项目经理部的相关叙述中，错误的是()。

A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织

B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

C.项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子

D.项目经理部具有法人资格

E.项目经理是企业法人授权在建设工程项目的管理者，而项目经理部行为的法律后果由项目经理承担

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包

D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列情形中，发包人应当赔偿损失的责任有()。

A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷

B.承包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，部分工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。

A.工程作业人员是否熟悉强制性标准

B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定

C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定

D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

E.工程安全.质量是否使用了强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第86题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此，甲公司应履行的主要义务有()。

A.提供真实情况

B.提供担保人为公司担保

C.按期归还本金和利息

D.按照需要使用借款

E.按约定收取借款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此，甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款，而不能随意根据自己的需要使用借款。

第87题:下列关于行政法规.地方性法规.自治条例和单行条例.规章的备案说法正确的是()。

A.行政法规无需报全国人民代表大会常务委员会备案

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；设区的市.自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省.自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案

C.自治州.自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；自治条例.单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

D.部门规章和地方政府规章报国务院备案；地方政府规章应当同时报本级人民代表大会常务委员会备案；设区的市.自治州的人民政府制定的规章应当同时报省.自治区的人民代表大会常务委员会和人民政府备

E.根据授权制定的法规应当报授权决定规定的机关备案；经济特区法规报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。

A.填充墙的混凝土小型砌块

B.混凝土中使用的掺加剂

C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--山西省太原一级建造师法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第92题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。

A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记

B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施

C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离

D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位

E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用

正确答案:查看最佳答案

第93题:按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是()。

A.申请人同时在2个施工单位担任项目经理

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满三年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日止2年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过安全事故