最全的吉林省一级建造师法规真题培训
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用太高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求
正确答案:查看最佳答案
第2题:某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()。
A.700万元
B.800万元
C.900万元
D.1000万元
正确答案:查看最佳答案
第3题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。
A.特别重点事故
B.重大事故
C.一般事故
D.较大事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,()。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查
正确答案:查看最佳答案
第5题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。
A.6000元
B.12000元
C.15000元
D.18000元
正确答案:查看最佳答案
第6题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付()倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:根据现行规定，招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。
A.2014年3月16日
B.2014年3月31日
C.2014年4月7日
D.2014年4月8日
正确答案:查看最佳答案
第8题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是()
A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P101“四.总分包的连带责任”，这题每年都考，但是有越出越烂的迹象。
第9题:关于工程建设标准的说法，正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项，国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准，C选项，公布国家标准后，原有的行业标准应当自行废止。D选项，国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间，实施日期是标准开始生效的时间。
第10题:关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()-
A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人
B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人
C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生
D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105
第11题:项目经理部行为的法律后果由()承担。
A.项目经理自行
B.项目经理与企业法人连带
C.项目经理与企业法人按比例
D.企业法人
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲.乙公司之间的买卖合同()。
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列关于编制招标文件与标底的说法中正确的是()。
A.招标文件可设定最低投标限价
B.招标文件可设有最高投标限价
C.如果编制了标底，则应作为评标定标的依据
D.标底应在投标有效期保密
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于人民调解的说法，正确的是()。
A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织
B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力
C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力
D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。P342.
第16题:乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是()。
A.丙可要求甲支付运费
B.甲可要求乙赔偿损失
C.乙可要求丙赔偿损失
D.材料损失由甲承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第314条规定:“货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。《合同法》第144条规定:“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此，材料损失应由甲承担。
第17题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。
A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的
B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的
C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的
D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:甲乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。
第20题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。
A.甲承担
B.乙承担
C.丙承担
D.乙和丙分担
正确答案:查看最佳答案
第21题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
第23题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
第24题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。
A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据
B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形
C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据
D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。
A.行政法规
B.法律
C.部门规章
D.自治条例
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。
A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定
B.工程建设强制性标准包括地方标准
C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责
D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。
A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围
B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围
C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围
D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。
A.2009年7月22日
B.2009年11月4日
C.2010年5月4日
D.2011年5月4日
正确答案:查看最佳答案
第32题:在买卖合同中，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损.灭失的风险自()时起由买受人承担。
A.合同成立
B.标的物交付
C.合同生效
D.支付货款
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于建设工程竣工验收，说法正确的是()。
A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织，建设.设计.施工.监理单位参加
B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作
C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收，编制验收报告，并依法向社会公开
D.不符合节能强制性标准的建筑工程，已经建成的，2年内不得投入生产.使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任项目施工单位项目负责人，有职业资格证书的吊销，5年内不予注册，造成重大质量安全事故的，吊销执业资格证书，终身不予注册。
第35题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
第36题:全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。
A.国务院文物行政部门
B.国家发改委
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:关于在城市规划区的建筑工程中的规划许可证，说法不正确的是()。
A.在城市.镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证
B.建设单位取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
第38题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。
A.经乙同意后方可解除合同
B.乙有权要求对方继续履行合同
C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失
D.甲承包商不享有随时解除合同权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。
第39题:下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()
A.食品加工生产企业
B.建筑施工企业
C.烟花爆竹生产企业
D.矿业企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。
A.一季度
B.半年
C.—年
D.两年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239
第41题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()
A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任
B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款
C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修
D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第42题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。
A.李某与张某间的租赁合同无效
B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件
C.张某享有优先承租权
D.两份合同均有效，李某应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。
A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同
B.代理人超越权限订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.违反地方法规强制性规定的合同
正确答案:查看最佳答案
第44题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。
A.自然磨损
B.维修保养
C.意外事故
D.盘点时发生的短缺
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。
A.约定部分投标人放弃投标或者中标
B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人
D.委托同一单位或个人办理投标事宜
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。
A.中央
B.省级以上
C.镇级以上
D.县级以上
正确答案:查看最佳答案
第47题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。
A.甲公司自行承担责任
B.乙公司自行承担责任
C.甲乙公司承担连带责任
D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。
第48题:同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是()。
A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是保证担保，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后，有权向债务人追偿
第49题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
第51题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。
第52题:某施工单位在土方挖掘施工作业过程中，发现了近代古墓葬，但考虑到发掘会影响工程正常工期，因此没有向文物主管部门报告，造成部分文物损害，则应对施工单位采取的处罚措施是()。
A.处以罚款
B.吊销资质证书
C.追究项目经理刑事责任
D.要求恢复文物原状
正确答案:查看最佳答案
第53题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。
A.安全生产法
B.宪法
C.建筑法
D.建设工程安全生产管理条例
正确答案:查看最佳答案
第54题:新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是()。
A.有符合规定的注册资本
B.有符合规定的专业技术人员
C.有符合规定的工程质量保证体系
D.有符合规定的技术装备
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。
A.串通投标罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.重大劳动安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第56题:甲.乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。
第57题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。
A.应执行新价格
B.应执行原价格
C.甲应承担一半价差
D.乙应承担大部分价差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。
第58题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》下列情形中不属于挂靠的是()。
A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的
B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的
C.专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外
D.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包.专业承包单位或专业分包单位的
正确答案:查看最佳答案
第59题:甲是某施工项目塔吊司机，在施工作业时违反安全操作规程，出现事故，导致另三职工死亡，对甲的行为应当()。
A.重大责任事故罪处
B.重大劳动安全事故罪处理
C.工程重大安全事故罪处
D.意外事件处理
正确答案:查看最佳答案
第60题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.制定机关
C.国务院
D.最高人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。
A.延续注册有效期为3年
B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出
C.申请延续注册只需要提供原注册证书
D.延续注册执业期间不能申请变更注册
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《民事诉讼法》的规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告所在地
C.合同签订地
D.不动产所在地
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。
A.合同约定的工程验收合格的
B.合同约定工程尚未开工的
C.合同约定的工程主体已经完成的
D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。
A.60万元
B.80万元
C.120万元
D.160万元
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第66题:在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人依法追究刑事责任，其刑罚是()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.串通投标罪
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:根据《企业所得税法》下列纳税人中,属于企业所得税纳税人的是()。
A.私营企业
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.合伙企业
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括()。
A.编制基坑支护专项施工方案
B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议
C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准
D.发现安全事故隐患后置之不理
正确答案:查看最佳答案
第69题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。
A.利息收入
B.财政拨款
C.接收捐款收入
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的
C.授意投票人撤换.修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的
E.向特定投标人泄露标底的
正确答案:查看最佳答案
第71题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。
A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况
B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况
C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况
D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会
E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列用工方式中，属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
第74题:当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作
A.设备
B.技术
C.材料
D.资金
E.劳力
正确答案:查看最佳答案
第75题:表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列关于地役权的表述中，正确的是()。
A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同
C.地役权自登记时设立
D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权
E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。
正确答案:查看最佳答案
第78题:生产安全事故等级划分的主要因素有()。
A.政治
B.心理
C.人身
D.主观恶意
E.经济
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:事故等级划分的要素有3个，可以单独适用。(1)人员伤亡的数量(人身要素);(2)直接经济损失的数额(经济要素);(3)社会影响(社会要素)。
第79题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
正确答案:查看最佳答案
第80题:建筑节能工程存在下列()问题时，按照规定应重新组织验收。
A.验收组织机构不符合法规及规范要求
B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告
C.验收人员不具备相应资格的
D.验收各方主体验收意见不一致
E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收:(L)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。
第81题:下列关于缺陷责任期的说法，正确的是()。
A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致
B.缺陷责任期是法律规定的，当事人不能约定
C.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计
D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计
E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的，在承包人提交竣(交)工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:下列施工合同屐行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()
A.建设单位延期支付工程款,经催告后同意
B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的
C.施工全业已完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D..施工过程中,施工企业不满建设单位的指令,将全部工人和施工机械撤离现场,并开始了其他工程建设的
E.工企业施工组织不力,导致工期一再延误,使该工程项目已无投产价值的
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()
A.警告
B.记过
C.降级
D.撤职
E.罚款
正确答案:查看最佳答案
第84题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。
A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输
C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失
E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:第四章第3节相关合同制度P183
第85题:下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有()
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有()。
A.克扣.无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的
B.因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件.极端事件造成严重不良社会影响的
C.将劳务违法分包给不具备用工主体资格的组织的
D.将劳务转包给不具备用工主体资格的个人的
E.没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法，不正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的，由最先收到起诉材料的法院管辖
B.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:在行政复议期间，行政机关不停止执行具体的行政行为，但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为要求合理，决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
第89题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有()。
A.建设单位项目负责人
B.监理单位负责人
C.勘察单位项目负责人
D.施工单位项目经理
E.造价单位项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:某公司注册商标于2013年12月31日到期，下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标，应当在2013年申请续展注册
B.如公司未能在2013年提出续展申请，该商标将被注销
C.如公司未能在2013年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销
E.公司可以在到期前提出续展注册，续展注册的有效期为20年。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。
第92题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。
A.建设工程实际交付的，以交付之日
B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日
C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日
D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日
E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人应征服兵役的
B.非因本人意愿中断就业的
C.本人已经失业，有身份证明的
D.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
E.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
正确答案:查看最佳答案
第95题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件开发者
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于工程分包的说法，正确的有()。
A.承包人不得将工程主体分包给第三人
B.承包人可将关键性工作分包给第三人
C.分包可分为专业分包与劳务分包
D.分包人的资格能力可低于承包人的资格能力
E.承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。
A.工程作业人员是否熟悉强制性标准
B.规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定
C.采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定
D.采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
E.工程安全.质量是否使用了强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据我国《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合规定是()。
A.内容具体确定
B.要约是一种行为
C.承担责任
D.表明经受合同的承诺
E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有()。
A.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣
B.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
C.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率
D.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票
E.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最全的吉林省一级建造师法规真题培训请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
