2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为()。

A.责令停止施.工

B.责令其改正

C.只对建设单位罚款

D.只对施工单位罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。

A.视听资料的证明力大于档案

B.证人证言的证明大于勘察笔录

C.书证的证明力大于物证

D.国家机关.社会团体依据职权制作的公文书证明力大于其他书证

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金

B.乙可以收回该设备

C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件

D.甲可直接向丙主张权利

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》第239条规定:“出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

第3题:某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

正确答案:查看最佳答案

第6题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《招标标投标违法行为公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确的是()。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明

C.被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。

D.行政处理决定在行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

第8题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

第9题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。

第10题:具尸体,另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6曰

B.2017年7月8曰

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

第11题:某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.产权单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()

A.不能增加保险费，可以解除保险合同

B.不能解除保险合同，可以增加保险费

C.可以增加保险费，也可以解除保险合同

D.不能增加保险费，也不能解除保险合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同

第14题:根据《艻动合同法》，下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。

A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的

B.在试用期间被证明不符合录用条件的

C.严重违反用人单位的规章制度的

D.因公负伤，不在规定的医疗期内的

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第17题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

正确答案:查看最佳答案

第18题:《绿色施工导则》中节能措施规定，施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第20题:某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。

第21题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。

A.颁发施工许可证

B.工程竣工验收合格

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项，招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，C选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不返还投标保证金，D选项，依法必须进行招标的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，应当从其基本账户转出。

第24题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()

A..*拟安全生产许可证并限期整顿

B.停止生产,并处罚款

C.撒销安全生产许可证

D.吊销安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第26题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是评标的规定。选项B，标底只能作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标的条件，选项C，评标委员会成员拒绝在评标报告签字的，视为同意评标结果，选项D，评标委员会应当书面通知投标人进行投标文件的澄清.说明

第27题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于建设工程见证取样，说法正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

第29题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生了以下事件。其中判断正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是()。

A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工消防验收的规定，选项A，已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，修改后建设单位需重新申请消防设计备案，选项B，公安机关消防机构应该当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收并出具消防验收意见。选项C，公安消防机构实施消防验收，不可以收取费用。

第33题:以正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自()设立。

A.签订抵押合同时

B.建筑物竣工验收时

C.登记时

D.竣工验收合格时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于建设工程代理的说法，正确的是()

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

正确答案:查看最佳答案

第36题:劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()内未提出异议的，集体合同即行生效。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第38题:关于法的效力层级的说法，正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案

第39题:施工企业必须为职工办理的保险是()。

A.意外伤害险

B.职业责任险

C.工伤保险

D.财产险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

第42题:商法被认为是()的特别法和组成部分。

A.经济法

B.社会法

C.民法

D.行政法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

正确答案:查看最佳答案

第44题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《物权法》的规定，当事人以下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。

A.投标保证金不得超过投标报价的3%

B.投标保证金的有效期与投标有效期相同

C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金

D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第48题:施工人员对设计结构安全的试块，试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送县真相应资质等级的质量检测单位进行检测.

A.施工企业质量管理部门

B.设计单位或监理单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位或监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的()并用。

A.违约金

B.采取补救措施

C.定金

D.解除合同

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第52题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

第53题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第54题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第56题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。

第62题:关于定金的表述，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是融资租赁的概念，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金合同。

第65题:施工单位在公共场所施工没有设置明显标志造成一名行人重伤，主管部门责令施工单位停工整顿，由此造成工期延误。施工单位承担的责任中不包括()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政处罚

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第66题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，()应由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于建设工程返修的说法，正确的是()。

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《绿色施工导则》,水源利用中,应当优先采用()

A.地下水作为混凝上搅拌用水

B.市政自来水作为混凝土冲洗用水

C.中水搅袢

D.中水饮用

E.收集雨水养护

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列情形中，发包人应当赔偿损失的责任有()。

A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷

B.承包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷

C.发包人直接指定分包人分包专业工程，部分工程发生质量缺陷

D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷

E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第72题:注册商标需要改变()的，应当重新提出注册申请。

A.文字

B.注册人名义

C.图形

D.注册人地址

E.用途

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有()

A.按合同约定交付机械设备

B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运辋过程中毁损的风险

D.机械设备的瑕疵担保

E.为机械设备购买运输保险

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业

C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成

D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第76题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

第77题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列关于设计单位的质量责任和义务说法正确的是()。

A.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明

B.设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计问题造成的质量事故提出相应的技术处理方案

C.设计单位可以要求施工单位购买其指定的材料和设备

D.勘察设计单位要执行强制性标准，并且保证勘察设计质量

E.勘察设计单位要依法承揽勘察设计任务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。

A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。

A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准

B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准

C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准

D.工程建设重要的通用的信息技术标准

E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。

第81题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于招标的范围，下列说法正确的有()。

A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标

B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标

C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标

D.在建工程追加的附属小型工程，原中标人具备承包能力的可以不招标

E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0

A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护

B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理

C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水

D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有()。

A.应公示中标候选人

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示期不得少于3日

D.公示在开标后的第二天发布

E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。

A.给予警告，期限整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。

A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生

B.软件著作权属于软件开发者

C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定

D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励

E.软件著作权也有合理使用的规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有()。

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响改约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行

正确答案:查看最佳答案

第89题:安全生产管理的方针是“安全第一.预防为主.综合治理”，其生产经营单位的主要负责人的职责是()。

A.建立.健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.组织或参与本单位应急演练

E.依法报告安全事故情况

正确答案:查看最佳答案

第90题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。

A.有名合同

B.双务合同

C.要式合同

D.从合同

E.实践合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列责任种类中，属于行政处罚的有()。

A.警告

B.行政拘留

C.罚金

D.排除妨碍

E.没收财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚的种类，CE选项，刑事责任，D选项是民事责任。

第92题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。

A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于建设工程领域的代理说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业法人的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.招标代理机构是建设单位在投标时的代理人

D.某些建设工程代理行为必须由具有法定资格的组织方可实施

E.一般代理行为无法定的资格要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时竣工日期确定的说法，正确的有()。

A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期

B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第96题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。

A.国家重点建设工程

B.成片开发建设的住宅小区工程

C.中小型公用事业工程

D.利用国际组织贷款.援助资金的工程

E.利用外国政府贷款.援助资金的工程

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于抵押和质押的说法正确的是()。

A.抵押和质押的担保人都是债务人或第三人

B.抵押转移对物的占有而质押不转移对物的占有

C.抵押不转移对物的占有而质押转移对物的占有

D.质押分为动产质押和权利质押

E.抵押与其担保的债权不同时存在

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于竣工日期的说法中，正确的有()。

A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！