[点击进入2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于留置的说法，正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
正确答案:查看最佳答案
第2题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第3题:某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.建设单位
D.质量监管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
第6题:下列可视为投标人相互串通投标的是()。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.投标人之间约定中标人
C.投标人之间约定部分投标人放弃投标
D.投标人以弄虚作假方式骗取中标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第8题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。
A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责
正确答案:查看最佳答案
第9题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。
A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。
A.侵权
B.合同
C.无因管理
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《标准化法》关于企业标准的说法,正确的是()
A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准
B.企业标准可以高于国家标准的
C.企业标准应当高于行业标准
D.企业标准应当与团体标准相符
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于一级建造师注册说法，正确的是()。
A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请，未按期申请的，不予注册
D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同，并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务，但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项，也未提出解除该合同。对此，这家输送设备公司对这些设备享有()。
A.处置权
B.所有权
C.使用权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
第14题:关于法人的说法，正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。
第15题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。
A.工程质量由工程总承包单位负责
B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责
C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理
D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:关于专利申请的说法，正确的是()。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.
第17题:根据《合同法》的规定，合同的成立需要顺序经过要约和承诺两个阶段。某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是()。
A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请
B.投标人购买招标文件，属要约行为
C.投标人参加现场考察，属要约行为
D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。
A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益
B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费
C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
D.人身保险合同的投保人不可以为受益人
正确答案:查看最佳答案
第20题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
第21题:甲为某事业单位的技术人员,取得一级建造师资格证书后,正确的做法是()
A.甲不辞职,即可受聘并注册于一个施工企业
B.甲辞职后,可以受聘并注册于一个勘察企业
C.甲不辞职,即可受聘并注册于一个设计企业
D.甲辞职后,只能受聘并注册于一个施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目，建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造，优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()
A.工程所在地法院
B.被告所在地法院
C.原告所在地法院
D.同签订地法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()
A.缺陷责任期内,实行囯库集中攴付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,实行囯库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有
C.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准
C.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意
D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意
正确答案:查看最佳答案
第27题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理力法》关于城镇污水排入排水管网许可的说法,正确的是()
A.城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的
B.因施工作业需要排水的,排水许可证有效期不得超过施工期限
C.排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水
D.施工作业时,施工单位应当申请领取排水许可证
正确答案:查看最佳答案
第29题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()。
A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于招标文件的说法,正确的是()
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
正确答案:查看最佳答案
第32题:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。
A.投标保证金不得超过投标报价的3%
B.投标保证金的有效期与投标有效期相同
C.实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金
D.招标人应在选定中标人后的5日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息
正确答案:查看最佳答案
第35题:工程建设中，常见到一些质押行为。以下质押活动中，无效的是()。
A.甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。甲将自有的1台吊车质押给银行
B.年底，施工企业将建设单位确定的6000万元应收款债券质押给银行借贷3000万元发放给农民工工资
C.地方政府为了融资建设地铁和桥梁等基础设施，将地铁或桥梁通车后未来十年收费权质押给银行
D.建设单位与施工企业约定全程垫资，并将其取得的建设用地使用权证移交给施工企业作为质押担保
正确答案:查看最佳答案
第36题:人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。
A.15日
B.20日
C.30日
D.10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:根据《保险法》的规定，投保建筑工程一切险的，保险人对()应负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.维修保养或正常检修的费用
C.设计错误引起的损失和费用
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第39题:某招标文件2017年5月3日(星期二)开始出售，招标文件规定投标2017年5月25日截止。2017年5月14日，招标人发现招标文件中关于工程量清单的某处内容需要澄清，遂于次日向所有投标人发出了澄清文件。下列说法中，正确的是()。
A.招标文件可以在2017年5月5日停止出售
B.招标文件载明的投标有效期可以从2017年5月26日开始计算
C.由于招标文件发出已超过10天，不能再进行澄清
D.该投标截止日应该推迟，至少应该延后至2017年5月30日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:关于分包工程的说法，正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。选项A，分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，可以要求风暴工程发包人提供分包工程付款担保。选项B，除总承包合同约定的分包外，承包人不可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成，必须经建设单位认可。选项C，中标人和分包人就分包项目向招标人承担连带责任。
第41题:依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15
B.20
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第42题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:人民法院审理行政案件，不适用()。
A.调解
B.开庭审理
C.公开审理
D.两审终审制
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于劳动争议解决方式的说法，正确的是()。
A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解.仲裁.提起诉讼，也可以自行和解
C.企业劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表.工会代表.劳动行政部门代表组成
D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
第48题:建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于人身保险合同的说法，不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.建设工程教
D.国家
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于仲裁的说法，正确的是()。
A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理
B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权
C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理
D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同,由丙公司为甲出具工程款的支付担保,担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款,乙应当要求()。
A.丙先行代为清偿
B.甲和丙**支付
C.甲先行支付
D.甲和丙**支付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:关于民事诉讼正确的说法，正确的是()
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
正确答案:查看最佳答案
第56题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。
A.2
B.1
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。
A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件
B.劳动合同期限不包括试用期限
C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同
D.无固定期限劳动合同没有终止时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于建造师受聘和执业，说法正确的是()。
A.王某是甲高校的在职教师，考取建造师执业资格后申请在其担任顾问的乙施工企业注册
B.李某是某大型矿井项目第二标段项目经理，拟同时担任该项目第四标段项目经理
C.某施工项目发生不可抗力暂停施工，施工企业未经建设单位同意将项目经理刘某更换为郑某
D.某施工项目机电分包单位项目经理邓某，在分包工程验收合格后，同时担任另一工程项目经理
正确答案:查看最佳答案
第60题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用太高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。
A.无效
B.有效
C.效力待定
D.失效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
第62题:关于施工企业资质序列的说法，正确的是()。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业
B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业
C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业
D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业
正确答案:查看最佳答案
第63题:投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑，并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其()
A.专职安全员
B.法定代表人
C.专职消防安全员
D.施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是()
A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工薪期一般不超过12个月
C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付
D.工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列关于仲裁裁决依法被撤销后的处理说法中不正确的是()。
A.当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起六个月内提出
B.当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁
C.当事人可以向人民法院诉讼
D.当事人只能向人民法院诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:在工程建设中，如果拟采用的新技术.新工艺.新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.设计单位
B.建设单位
C.监理单位
D.总承包单位
正确答案:查看最佳答案
第68题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
第69题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满，乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款.援助资金的工程
E.利用外国政府贷款.援助资金的工程
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列劳动合同条款中，属于选择条款的有()
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力，经过调解组织调解达成的调解协议，不具有强制执行的法律效力。
第73题:施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有()。
A.总承包合同中约定分包的内容
B.建设单位指定分包人
C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意
D.劳务分包合同由建设单位确认
E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人明确表示不履行合同主要义务的
B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的
C.承包人在合同约定的期限内没有完工的
D.承包人将承包的建设工程非法转包的
E.承包人将承包的建设工程违法分包的
正确答案:查看最佳答案
第75题:某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨期前完成土方工程，在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。
A.责令停止施工，限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.没收非法所得
D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:下列选项中属于部门规章的有()。
A.《北京市招标投标条例》
B.《工程建设项目施工招标投标办法》
C.《建设项目环境保护管理条例》
D.《安全生产许可证条例》
E.《评标委员会和评标方法暂行规定》
正确答案:查看最佳答案
第77题:施工单位资质不良行为的认定标准有()。
A.未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
D.将承包的工程转包或违法分包的
E.未在规定期限内办理资质变更手续的
正确答案:查看最佳答案
第78题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。
A.予以冻结
B.划拨给抵押人
C.向公证机关提存
D.向与抵押权人约定的第三人提存
E.向抵押权人提前清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。
A.加工承揽合同
B.买卖合同
C.保管合同
D.建设工程合同
E.运输合同
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《招标投标法实施条例》,下列投标人的行为中,属于弄虚作假行为的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.投标人之间协商投标报价
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃中标
E.提供虚假的财务状况
正确答案:查看最佳答案
第81题:建设单位将在建工程抵押给银行贷款，后因经营状况不佳而无力还贷及支付承包人工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是()。
A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖，但不得对抗支付全部价款的买受人
B.承包人有权就该工程的拍卖款优先于银行受偿
C.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价
D.承包人申请拍卖该工程应在工程竣工之日起6个月内提出
E.承包人因发包人违约所造成的损失可在工程拍卖所得中扣除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:关于商标专用权的说法，正确的有()。
A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利
B.商标专用权的内容只包括财产权
C.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
D.未经核准注册的商标不受商标法保护
E.商标设计者的人身权由专利权法保护
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列工程项目中,可以由外商投资建筑业企业承包的有()。
A.中国投资的建设项目
B.外资占45%,但技术难度大的建设项目
C.全部由外国赠款建设的工程
D.外资占50%的中外联合建设项目
E.国际金融机构資助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。
A.提供的设计有缺陷
B.提供的建筑材料不符合强制标准
C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准
D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程
E.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:2018年1月15日,某建设单位为其工程领取了施工许可证,因未能按期开工,建设单位于2018年3月10日.5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况,直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法,正确的有()
A.该工程施工许可证自行废止
B.延期开工未超过6个月,施工许可证继续有效
C.应当在2018年4月15日前申请延期
D.不能按时开工,应当在1个月内报告
E.2018年7月1日开工之前,需要重新申领施工许可证
正确答案:查看最佳答案
第86题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定，我国目前主要采取的节能激励措施包括()。
A.安排专项节能财政资金
B.给予节能产业税收优惠
C.对节能项目信贷支持
D.节能价格策略
E.限制高能耗进口
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。
A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人
B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款
C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人
D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人
E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
第89题:法人是建设工程活动中的基本主体，下列关于施工企业法人和项目经理部的相关叙述中，错误的是()。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织
B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构
C.项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子
D.项目经理部具有法人资格
E.项目经理是企业法人授权在建设工程项目的管理者，而项目经理部行为的法律后果由项目经理承担
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，不正确的是()。
A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护
B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利
C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关
D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任
E.该施工合同有效，可予以价款结算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:工程招标过程中，关于招标代理机构的行为及后果，说法正确的是()。
A.招标代理机构应当以自己的名义发布招标公告和组织评标
B.招标代理机构在招标人授权范围内实施的行为，与招标人承担连带责任
C.招标代理机构有权随时辞去委托，但造成招标人损失的应当赔偿损失
D.招标代理构需要将招标事务转委托他人代理的，应当经过招标人同意
E.招标代理机构超越授权实施的行为，投标人有理由相信其有代理权的，由招标人承担责任
正确答案:查看最佳答案
第92题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
正确答案:查看最佳答案
第93题:甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机，并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括()。
A.向乙公司交付彩印机
B.向甲公司交付彩印机
C.向乙公司履行瑕疵担保义务
D.向甲公司履行瑕疵担保义务
E.履行维修义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据融资租赁合同，虽然出卖人是向出租人主张价金，但却需按照约定向承租人交付标的物，包括履行瑕疵担保义务。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。
第94题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《绿色施工导则》，水源利用中，应当优先采用()。
A.地下水作为混凝土搅拌用水
B.市政自来水作为混凝土冲洗用水
C.中水搅拌
D.中水饮用
E.收集雨水养护
正确答案:查看最佳答案
第96题:建设单位办理工程竣工验收备案，应提交的材料包括()。
A.建设项目开工报告
B.施工图设计文件审查意见
C.验收人员签署的竣工验收原始文件
D.施工单位签署的工程质量保修书
E.市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。
A.工程监理单位
B.工程监理人员的名单
C.工程监理权限
D.工程监理的内容
E.工程监理入场时间
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于建设单位.设计单位.施工单位在建筑活动中节能义务的说法，正确的有()。
A.设计单位应当按照民用建筑节能强制性标准进行设计
B.建设单位不得明示或者暗示设计单位.施工单位违反民用建筑节能强制性标准进行设计.施工
C.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑，不得出具竣工验收合格报告
D.建设单位应当负责采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备，并保证其符合施工图设计文件要求
E.施工单位可以对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年青海省一级建造师法律法规在线测试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
