[点击进入2022版四川省二级注册建造师在线测试题库]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某建设工程项目实施过程中,用来反映组成该建设项目所有工作任务的组织工具是()。
A.项目组织结构图
B.项目结构图
C.工作流程图
D.合同结构图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:BAAA解析:项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解,以反映组成该项目的所有工作任务;项目组织结构图反映了项目组织系统中各工作部门或管理人员之间的指令关系;合同结构图反映了项目参与单位之间的合同关系;工作流程图反映了组织系统中工作之间的逻辑关系。
第1题:关于建设工程专业分包人的说法,正确的是()。
A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人,对相关指令进行澄清
D.分包人在街道监理人要求后,可不执行承包人的指令
正确答案:查看最佳答案
第2题:固定总价合同中,承包商承担的价格风险是()。
A.工程计量错误
B.工程范围不确定
C.漏报项目
D.工程变更
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程主体结构施工中,政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是()
A.每周一次
B.每旬一次
C.每月一次
D.每季度一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《建设工程专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213),关于分包人与项目相关方关系的说法,正确的是()。
A.就分包工程可与发包人发生直接工作联系
B.就分包工程可与监理人发生直接工作联系
C.须服从承包人转发的监理人与分包工程有关的指令
D.就分包工程可直接致函给发包人或监理人
正确答案:查看最佳答案
第5题:根据九部委《标准施工招标文件》,关于施工合同变更权力和变更程序的说法,正确的是()。
A.承包人书面报告发包人后,可根据实际情况对工程进行变更
B.发包人可以直接向承包人发出变更意向书
C.监理人应在收到承包人书面建议后30天内做出变更指示
D.承包人根据合同约定,可以向监理人提出书面变更建议
正确答案:查看最佳答案
第6题:项目设计准备阶段的工作包括()。
A.编制项目建议书
B.编制项目可行性研究报告
C.编制项目初步设计
D.编制项目设计任务书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:为保证工程质量,材料供应商必须提供《生产许可证》的材料是()。
A.防水涂料
B.建筑用砂
C.建筑用石
D.预应力混凝土用钢材
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,编制各层(各级)进度计划的紧前工作是()
A.确定项目的工作编码
B.调查研究和资料收集
C.进行项目结构分析
D.进行进度计划系统的结构分析
正确答案:查看最佳答案
第9题:某工程项目施工合同约定竣工时间为2016年12月30日,合同实施过程中因承包人施工质量不合格返工导致总工期延误了2个月;2017年1月项目所在地政府出台了新政策,直接导致承包人计入总造价的税金增加20万元。关于增加的20万元税金责任承担的说法,正确的是()。
A.由承包人和发包人共同承担,理由是国家政策变化,非承包人的责任
B.由发包人承担,理由是国家政策变化,承包人没有义务承担
C.由承包人承担,理由是承包人责任导致延期.进而导致税金增加
D.有发包人承担,理由是承包人承担质量问题责任,发包人承担政策变化责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:某工程基坑开挖恰逢雨季,造成承包商雨季施工增加费用超支,产生此费用偏差的原因是()。
A.业主原因
B.设计原因
C.施工原因
D.客观原因
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据九部委《标准施工招标文件》,监理人对隐蔽工程重新检查,经经验证明工程质量符合合同要求的,发包人应补偿承包人()。
A.工期和费用
B.工期.费用和利润
C.费用和利润
D.工期和利润
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据文明工地标准,施工现场必须设置“五牌一图”,其中的“一图”是()。
A.施工进度网络图
B.安全管理流程图
C.大型施工机械布置图
D.施工现场平面布置图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告,发包人收到报告后,于2010年8月5日组织竣工验收,参加验收各方于2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件,发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续,本项目的实际竣工日期为()。
A.2010年8月10日
B.2010年7月12日
C.2010年8月5日
D.2010年8月20日
正确答案:查看最佳答案
第14题:建设工程成本管理涉及的阶段为()
A.从施工准备,直至竣工结算,保修金返还为止
B.从施工准备,直至竣工结算,保修金返还为止
C.从投标报价,直至竣工结算为止
D.从投标报价,直至竣工结算,保修金返还为止
正确答案:查看最佳答案
第15题:施工平行承发包模式在合同管理方面的特点是()。
A.施工单位数量较少,对业主合同管理有利
B.业主只需要一次招标,合同管理量较小
C.业主要负责对多个合同的跟踪管理,工作量较大
D.符合“他人控制”原则,对业主合同管理有利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:按照我国现行规定,夜间施工增加费的计算基数可以是()。
A.定额人工费
B.定额直接工程费
C.定额直接费
D.定额机械费
正确答案:查看最佳答案
第17题:下列施工承包合同计价方式中,在不发生重大工程变更的情况下,由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是()。
A.固定总价合同
B.单价合同
C.变动总价合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:固定总价合同承包商承担的风险一方面是工程量的风险,另一方面是价格的风险
第18题:关于施工项目经理的地位.作用的说法,正确的是()
A.项目经理是一种专业人士的名称
B.没有取得建造师执业资格的人员也可担任施工项目的项目经理
C.项目经理是企业法定代表人在项目上的代表人
D.项目经理的管理任务不包括项目的行政管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:编制控制性工进度计划的主要目的是()
A.合理安排施工企业计划周期内的生产活动
B.具体指导建设工程施工
C.确定项目实施计划周期内的资金需求
D.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证
正确答案:查看最佳答案
第20题:行政责任的承担方式包括行政处罚和()。
A.行政复议
B.行政处分
C.行政赔偿
D.行政许可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政责任的承担方式包括行政处罚和行政处分。
第21题:施工单位对同一批水泥进行物理力学性质的抽样检验,取样的最少总重量应为()KG。
A.9
B.12
C.15
D.25
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题为偏题。根据相关规定,应选B。
第22题:关于对承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
D.承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
第23题:某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作B的总时差和自由时差()。
A.均为1周
B.分别为2周和1周
C.分别为4周和1周
D.均为4周
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是()。
A.施工现场准备情况
B.检查施工现场计量器具
C.参加建设的各单位的质量行为
D.复核项目测量控制定位点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在工程项目开工前,监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议,公布监督方案,提出监督要求,并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。
第25题:关于对承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
B.承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人
D.承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
正确答案:查看最佳答案
第26题:施工平行发承包模式的特点是()。
A.对每部分施工任务的发包,都以施工图设计为基础,有利于投资的早期控制
B.由于要进行多次招标,业主用于招标的时间多,建设工期会加长
C.业主不直接控制所有工程的发包,但可决定所有工程的承包商
D.业主招标工作量大,对业主不利
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),在施工中因发包人原因导致工期延误的,计划进度日期后续工程的价格调整原则是()。
A.应采用造价信息差额调整法
B.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者
C.如果没有超过15%,则不做调整
D.采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:()是质量手册的支持性文件,是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准.规章制度,是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。
A.程序文件
B.质量手册
C.质量计划
D.质量记录
正确答案:查看最佳答案
参考解析:程序文件是质量手册的支持性文件,是企业落实质量管理工作而建立的各项管理标准.规章制度,是企业各职能部门为贯彻落实质量手册要求而规定的实施细则。
第29题:绘制双代号时标网络计划,首先应()
A.绘制时标计划表
B.定位起点节点
C.确定时间坐标长度
D.绘制时标网络计划
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列工程项目中,宜采用成本加酬金合同的是()
A.工程结构和技术简单的工程项目
B.工程设计详细,图纸完整.清楚,工作任务和范围明确的工程项目
C.时间特别紧迫的抢救.救灾工程项目
D.工程量暂不确定的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法,正确的是()
A.职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制
B.职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全
C.职业健康安全与环境管理的主题是组织,管理的对象是一个组织的活动
D.职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),劳务分包项目的施工组织设计应由()负责编制。
A.发包人
B.监理人
C.劳务分包人
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
第33题:某施工企业为增值税一般纳税人,2016年8月该施工企业购入自用挖掘机一台,挖掘机价格20万元(含增值税,税率为11%),工程竣工后工程造价为300万(不含增值税),假定该施工企业本月无其他经营业务,则该企业本月向税务机关缴纳的增值税为(考虑进项税额)()。
A.3.4万元
B.29.73万元
C.20万元
D.31.02万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程造价=税前工程造价×(1+11%)机械的税前造价=20÷(1+11%)=18.02万元机械的进项税额=机械的税前造价×11%=18.02×11%=1.98万元;工程造价税金=300×11%=33万元;则企业还需缴纳税金=33-1.98=31.02万元。
第34题:关于施工现场文明施工和环境保护的说法,正确的是()。
A.施工现场主要场地应硬化
B.施工现场要实行半封闭式管理
C.沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡
D.集体宿舍与作业区隔离,人均床铺面积不小于1.5m3
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于施工总承包管理方责任的说法,正确的是()。
A.承担施工任务并对其质量负责
B.与分包方和供货方直接签订合同
C.承担对分包方的组织和管理责任
D.负责组织和指挥总承包单位的施工
正确答案:查看最佳答案
第36题:以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是(),以扩大的分部分项工程定额编制的是()。
A.概算定额,预算定额
B.预算定额,概算定额
C.概算指标,概算定额
D.预算定额,投资估算指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额;概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的。
第37题:某分项分部工程预算单价为300元/M3,计划一个月完成工程量100M3,实际施工中用了两个月(匀建)完成工程量160M3,由于材料费上涨导致实际单价为330元/M3。则该分项分部工程的费用偏差为()元。
A.4800
B.-4800
C.18000
D.-18000
正确答案:查看最佳答案
第38题:把施工所需的各种资源.生成.生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工,属于施工组织设计中()的内容。
A.施工部署
B.施工方案
C.安全施工专项方案
D.施工平面图
正确答案:查看最佳答案
第39题:下列施工现场作业行为中,符合环境保护技术措施和要求的是()。
A.将未经出来的泥浆水直接排入城市排水设施
B.在大门口铺设一定距离的石子路
C.在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡
D.将有害废弃物用作深层土回填
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于横道图进度计划的说法,正确的是()。
A.各项工作必须按照时间先后进行排序
B.不能将工作简要说明直接放在横道上
C.可用于计算资源需要量
D.尤其适用于较大的进度计划系统
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列工人工作时间消耗中,属于有效工作时间的是()。
A.准备施工工具花费的时间
B.偶然停工(停水.停电)增加的时间
C.产品质量不合格返工的工作时间
D.因混凝土养护引起的停工时间
正确答案:查看最佳答案
第42题:政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求,索赔文件应该交由()进行审核。
A.造价鉴定机构
B.造价咨询人
C.监理人
D.政府造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《标准施工招标文件》,关于施工合同索赔程序的规定,正确的是()。
A.设计变更发生后,承包人应在14天内向发包人提交索赔通知
B.索赔事件持续进行,承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C.承包人在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书
D.索赔意向通知发出后42天内,承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列合同履约情形中,属于发包人违约的情形是()。
A.因地震造成工程停工的
B.发包人支付合同进度款后,承包人未及时发放给民工的
C.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的
D.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列关于安全隐患的处理程序,排序正确的是()。
A.整改-登记-复查-销案
B.登记-复查-整改-销案
C.登记-整改-复查-销案
D.整改-登记-销案-复查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:安全隐患的处理程序。对查出的安全隐患,不能立即整改的,要制定整改计划,定人.定措施.定经费.定完成日期;在未消除安全隐患前,必须采取可靠的防范措施,如有危及人身安全的紧急险情,应立即停工;并应按照“登记-整改-复查-销案”的程序处理安全隐患。
第46题:在进行建设工程项目总进度目标控制前,首先应()。
A.进行项目结构分析
B.确定项目的工作编码
C.编制各层进度计划
D.分析和论证目标实施的可能性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。在进行建设工程项目总进度目标控制前,首先应分析和论证目标实现的可能性。选项A.B.C属于建设工程项目总进度目标论证的工作步骤。
第47题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,暂列金额可用于支付()
A.施工中发生设计变更增加的费用
B.业主提供了暂估价的材料采购费用
C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D.因施工缺陷造成的工程维修费用
正确答案:查看最佳答案
第48题:某工程某月计划完成工程100根。计划单价为1.3万元/根,实际完成工程桩110根,实际单价为1.4万/根,则费用偏差(CV)为()万元。
A.11
B.13
C.-13
D.-11
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:费用偏差=已完成工作预算费用-已完工作实际费用=110X1.3-110X1.4=11万。
第49题:关于用时间一成本累计曲线编制成本计划的说法,正确的是()。
A.可调整非关键的工作的开工时间以控制实际成本支出
B.全部工作必须按照最早开始时间安排
C.全部工作必须按照最迟开始时间安排
D.可缩短关键工作的持续时间以降低成本
正确答案:查看最佳答案
第50题:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于()。
A.5个工作日
B.5日
C.15日
D.15个工作日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5日。
第51题:建设工程项目的信息管理是通过对各个系统.各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地()。
A.获取.存档.处理和交流
B.获取.存储.处理和共享
C.获取.存档.处理和共享
D.获取.存储.处理和交流
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目的信息管理是通过对各个系统.各项工作和各种数据的管理,使项目的信息能方便和有效地获取.存储(存档是存储的一项工作).处理和交流。
第52题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用,应计入建筑安装工程()。
A.措施费
B.工程建设其他费用
C.企业管理费
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013),如果因发包人原因删减了合同中原定的某项工作,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中,也未被包含在任何可替代的工作中,则承包人()。
A.只能提出费用补偿,不能提出利润补偿
B.只能提出利润补偿,不能提出费用补偿
C.有权提出费用及利润补偿
D.无权要求任何费用和利润补偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因发包人原因删减了合同中原定的某项工作,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付的项目中,也未被包含在任何可替代的工作中,则承包人有权提出费用及利润补偿,故选C。
第54题:下列工作中,不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是()。
A.目标分解
B.目标计划值搜集
C.目标计划值与实际值比较
D.采取措施纠偏
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目目标动态控制的程序中,包括目标实际值的搜集而不是计划值的搜集,故选项B不属于程序之中,故选B。其它三个选项均属于目标动态控制程序。
第55题:以下不属于工作流程组织的是()。
A.管理工作流程组织
B.信息处理工作流程组织
C.技术工作流程组织
D.物质流程组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工作流程组织包括:管理工作流程组织,如投资控制.进度控制.合同管理.付款和设计变更等流程;(2)信息处理工作流程组织,如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;(3)物质流程组织,如钢结构深化设计工作流程,弱电工程物资采购工作流程,外立面施工工作流程等。
第56题:下列现场质量检查的方法中,属于目测法的是()。
A.利用小锤检查面砖铺贴质量
B.利用全站仪复查轴线偏差
C.利用酚酞液观察混凝土表面碳化
D.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷
正确答案:查看最佳答案
参考解析:目测法,看,摸,敲,照。B实测法,C理化实验法,D无损检测法。
第57题:下列施工组织设计内容中,应当首选确定的是()
A.施工平面图设计
B.机具设备需要计划
C.施工进度计划
D.施工方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工组织设计内容应当首先确定的是施工方案
第58题:承包商可以向业主提起索赔的情形是()。
A.承包商为确保质量而增加的措施费
B.监理工程师提出的工程变更造成费用的增加
C.分包商因返工造成费用增加.工期顺延
D.承包商自行采购材料的质量有问题造成费用增加.工期顺延
正确答案:查看最佳答案
第59题:对建设工程来说,新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。
A.公司.项目.班组
B.企业.工区.施工队
C.企业.公司.工程处
D.工区.施工队.班组
正确答案:查看最佳答案
参考解析:新员工上岗前的三级安全教育,通常是指进厂.进车间.进班组三级,对建设エ程来说,具体指企业(公司).项目(或工区.工程处.施工队).班组三级。企业新员工上岗前必须进行三级安全教育,企业新员エ须按规定通过三级安全教育和实际操作训练,并经考核合格后方可上岗。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:施工质量事故处理的程序中,事故处理环节的主要工作是()
A.事故调查
B.制定事故处理方案
C.事故的技术处理
D.事故处理鉴定验收
E.事故的责任处罚
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:与一般工业产品的生产相比较,建设工程竣工质量控制的特点有()。
A.控制的标准化程度高
B.需要控制的因素多
C.“终检”的安全性强
D.控制的难度大
E.过程控制的要求高
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工质量控制的特点控制因素多(2)控制难度大(3)过程控制要求高(4)终检局限大故此,工程项目的施工质量控制应强调过程控制,边施工边检查边整改,及时做好检查.认证记录。
第62题:关于施工总承包管理方责任的说法,正确的有()。
A.施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同
B.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任
C.施工总承包管理方不能承担施工任务,它只负责进行施工的总体管理和协调
D.施工总承包管理方必须直接和分包方和供货方签订施工合同
E.施工总承包管理方可以应业主方要求负责整个施工的招标和发包工作
正确答案:查看最佳答案
第63题:以下关于施工文件立卷的说法,正确的是()。
A.竣工验收文件按单位工程.专业组卷
B.卷内备考表排列在卷内文件的首页之前
C.保管期限为永久的工程档案,其保存期限等于该工程的使用寿命
D.同一案卷内有不同密级的文件,应以低密级为本卷密级
E.立卷过程中案卷不宜过厚,一般不超过40mm
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后;C项,永久是指工程档案需永久保存,长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命;D项,同一案卷内有不同密级的文件,应发高密级为本卷密级。
第64题:建筑管道干管的连接方式有螺纹连接.().热熔接连。
A.承插连接
B.对接连接
C.粘接
D.焊接
E.法兰连接
正确答案:查看最佳答案
第65题:某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定,承包商可获得工期顺延的有()。
A.由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B.由于在施工过程中出现了意外情况,监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障,承包人暂停施工
D.由于监理人未能及时发布复工指令,承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请,因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定,因为发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。因监理人不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的,工期是否顺延,应视风险责任由谁承担而确定。
第66题:政府质量监督机构在工程开工前进行第一次监督检查,其内容有()。
A.检查项目参与各方的质量保证体系建立情况
B.审查施工组织设计.监理规划等文件以及审批手续
C.检查工程建设各方的合同文件的签署情况
D.审查项目建设行政审批手续是否齐全完备
E.检查相关人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213),专业工程分包人应承担的情形有()。
A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件.批件
B.经承包人允许,分包人直接致函发包人或工程师
C.未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任
D.已竣工工程未交付承包人之前,发生损坏
E.为施工方便,分包人直接接受发包人或工程师的指令
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》分包人的职责与义务。
第68题:关于施工合同跟踪的说法,正确的是()。
A.承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪.监督和检查
B.是否及时给予了指令.答复和确认属于业主和其委托的工程师(监理人)的工作
C.合同跟踪的对象包括承包的任务
D.合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪.检查与对比
E.可以将工程任务发包给专业分包完成,并由专业分包对合同计划的执行进行跟踪.检查和对比
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工合同跟踪有两个方面的含义。一是承包单位的合同管理职能部门对合同执行者(项目经理部或项目参与人)的履行情况进行的跟踪.监督和检查,二是合同执行者(项目经理部或项目参与人)本身对合同计划的执行情况进行的跟踪.检查与对比。在合同实施过程中二者缺一不可。
第69题:与施工总承包模式相比,施工总承包管理模式的主要优点有()。
A.业主只需进行一次招标,招标及合同管理工作量大大减少
B.多数情况下,由业主方直接与分包人签约,减少了业主方的风险
C.合同总价不是一次确定,整个项目的合同总额确定较有依据
D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价,对业主方节约投资有利
E.施工总承包管理单位只收取总包管理费,不赚取总包与分包之间的差价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A合同管理不利,B业主合同管理风险大。
第70题:关于与施工进度有关的计划及其类型的说法,正确的有()
A.建设工程项目施工进度计划应依据企业的施工生产计划合理安排
B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程
C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制
D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范
E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列工作内容中,属于合同实施偏差分析的有()。
A.产生偏差的原因分析
B.实施偏差的责任分析
C.合同实施趋势分析
D.实施偏差的费用分析
E.合同终止的原因分析
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列施工组织设计的内容中,属于施工部署与施工方案内容的有()
A.安排施工顺序
B.比选施工方案
C.计算主要技术经济指标
D.编制施工准备计划
E.编制资源需求计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:为了有效控制施工机械使用费的支出,施工企业可以采取的措施有()
A.加强设备租赁计划管理,减少安排不当引起的设备闲置
B.加强机械调度,避免窝工
C.加强现场设备维修保养,避免不当使用造成设备停置
D.做好机上人员和辅助人员的配合,提高台班产量
E.尽量采用租赁的方式,降低设备购置费
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列各项属于施工作业环境因素的有()。
A.水文条件
B.地质条件
C.施工场地给排水
D.安全防护设施
E.施工照明设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工作业环境因素:主要指施工现场平面和空间环境条件,各种能源介质供应,施工照明.通风.安全防护设施,施工场地给排水,以及交通运输和道路条件等因素。这些条件是否良好,直接影响到施工能否顺利进行,以及施工质量能否得到保证。AB属于施工现场自然环境因素。
第75题:室内排水管道的检验试验应包括()等试验。
A.水压
B.气压
C.泄漏性
D.灌水
E.通球
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:管道工程施工应遵循电管让水管.()的配管原则。
A.小管让大管
B.大管让小管
C.有压管让无压管
D.无压管让有压管
E.水管让风管
正确答案:查看最佳答案
第77题:对于采用变动总价计价的施工合同,在合同中通常可以约定调整合同价款的情况有()。
A.估计工程量误差
B.设计变更导致工程量发生变化
C.设计变更导致工程条件发生变化
D.通货膨胀使工料成本增加超过一定幅度
E.政府政策变化影响到合同价款
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于施工成本控制的说法,正确的有()。
A.采用合同措施控制施工成本,应包括从合同谈判直至合同终结的全过程
B.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段直至竣工验收的全过程
C.现行成本控制的程序不符合动态跟踪控制的原理
D.合同文件和成本计划是成本控制的目标
E.成本控制可分为事先控制.事中控制和事后控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版四川省二级注册建造师在线测试题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程,它是企业全面成本管理的重要环节。施工成本控制可分为事先控制.事中控制(过程控制)和事后控制。在项目的施工过程中,需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制。合同文件和成本计划是成本控制的目标,进度报告和工程变更与索赔资料是成本控制过程中的动态资料。采用合同措施控制施工成本,应贯穿整个合同周期,包括从合同谈判开始到合同终结的全过程。
第79题:根据建设工程的工程特点和施工生产特点,施工质量控制的特点有()
A.终检局限性大
B.控制的难度大
C.控制的成本高
D.需要控制的因素多
E.过程控制要求高
正确答案:查看最佳答案