[点击进入2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加一项额外工程4000万元，则承包商提出的工期索赔为()月。
A.4
B.6
C.8
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:矩阵式项目组织机构的指令来源为()个。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
第2题:在分部分项工程成本分析中，预算成本来自()。
A.概算成本
B.投标报价成本
C.施工预算
D.实际消耗成本
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是()年。
A.6
B.5
C.4
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:按照质量管理的概念，组织必须通过建立()实施质量管理。
A.规章制度
B.技术交底
C.质量管理体系
D.岗位责任制
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于建设工程安全生产管理预警级别的说法，正确的是()。
A.ⅳ级预警一般用蓝色表示
B.i级预警表示生产活动处于正常状态
C.ⅱ级预警表示处于事故的上升阶段
D.ⅲ级预警表示受到事故的严重威胁
正确答案:查看最佳答案
第6题:建设工程项目信息管理的目的是()。
A.通过有效的项目信息收集组织和控制为项目参与各方的沟通搭建平台
B.通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务
C.通过项目信息存储的有效组织和控制为项目运营期的维护保养提供依据
D.通过项目信息处理的有效组织和控制为项目业主方协调各方关系提供依据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:信息管理指的是信息传输的合理的组织和控制。项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。
第7题:建设工程管理工作的核心任务是()。
A.项目的目标控制
B.为项目建设的决策和实施增值
C.实现工程项目实施阶段的建设目标
D.为工程建设和使用增值
正确答案:查看最佳答案
第8题:施工成本控制的工作内容之一是严格控制施工中实际发生的各种消耗和支出，控制目标应是()。
A.施工成本预测
B.施工成本计划
C.施工成本核算
D.施工成本分析
正确答案:查看最佳答案
第9题:建设工程施工承包的总价合同一般是在()完成，施工任务和范围比较明确，业主的目标.要求和条件都清楚的情况下才采用。
A.施工图设计
B.施工组织设计
C.施工现场规划
D.总图设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:把施工所需的各种资源.生产.生活.材料场地及各种临时设施合理地布置在施工现场，使整个现场能有组织地进行文明施工，属于施工组织设计中()的内容。
A.施工部署
B.施工方案
C.安全施工专项方案
D.施工平面图
正确答案:查看最佳答案
第11题:属职业健康安全管理体系的辅助性要素的是()。
A.运行控制
B.能力培训和意识
C.绩效测量和监视
D.内部审核
正确答案:查看最佳答案
第12题:在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计报审表，提出意见，并经()，后报建设单位。
A.专业监理工程师审核
B.总监理工程师审核
C.总监理工程师审核签认
D.专业监理工程师审核签认
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计报审表，提出意见，并经总监理工程师审核，签认后报建设单位。
第13题:()是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
A.质量策划
B.质量控制
C.质量保证
D.质量改进
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。
第14题:施工项目经理部应依据项目施工成本计划，在对施工成本实际值与计划值进行比较的基础上进行()，这一步是施工成本控制工作的核心。
A.预测
B.分析
C.检查
D.核算
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于成本指标控制程序的说法，错误的是()。
A.指标控制程序则是成本进行过程控制的重点
B.能否达到预期的成本目标，是施工成本控制是否成功的关键
C.过程控制的目的是为了保证管理工作按预定的程序和标准进行
D.用成本指标考核管理行为，用管理行为来保证成本指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:过程控制的目的就在于不断纠正成本形成过程中的偏差，保证成本项目的发生是在预定范围之内。
第16题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织专家对专项方案进行论证。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:为确保建设工程进度控制目标的实现，必须认真制定进度控制措施。进度控制的技术措施主要有()。
A.对应急赶工给予优厚的赶工费用
B.建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度c.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工d.推行
C.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工
D.推行cm承发包模式，并协调合同工期与进度计划之间的关系
正确答案:查看最佳答案
第18题:我国《建筑法》规定，()认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。
A.建设工程监理人员
B.项目经理
C.业主
D.总工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:项目管理实施规划的编制程序包括:①熟悉相关的法规和文件；②分析项目具体特点和环境条件；③履行报批手续；④实施编制活动。根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2017)，正确的编制程序是()。
A.①→②→③→④
B.②→①→④→③
C.①→②→④→③
D.②→①→③→④
正确答案:查看最佳答案
第20题:对竣工工程进行现场成本和完全成本核算的目的是分别考核()。
A.企业经营效益，企业社会效益
B.项目管理绩效，项目管理责任
C.项目管理责任，企业经营效益
D.项目管理绩效，企业经营效益
正确答案:查看最佳答案
参考解析:5-20。对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益。
第21题:最常用的索赔费用计算方法是()。
A.总费用法
B.修正总费用法
C.网络分析法
D.实际费用法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是索赔费用的计算方法。索赔费用的计算方法有:实际费用法.总费用法和修正的总费用法。其中，实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。P330。
第22题:通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的()。
A.技术措施
B.经济措施
C.合同措施
D.组织措施
正确答案:查看最佳答案
第23题:某工程2017年3月计划砌筑墙体200㎡，月末实际完成240㎡，墙体施工的合同单价为60元/㎡，实际价格为55/㎡，则下列说法正确的是()。
A.该项工作的费用偏差为1000元，进度绩效指数为0.83
B.该项工作的费用绩效指标为0.92，进度偏差为2400元
C.该工作的费用偏差为1200元，进度绩效指数为0.83
D.该工作的费用绩效指数为1.09，进度绩效指数为1.2
正确答案:查看最佳答案
第24题:某施工现场发生触电事故后，对现场人员进行了安全用电操作教育，并在现场设置了漏电开关，还对配电箱.电路进行了防护改造。这体现了施工安全隐患处理的()原则。
A.冗余安全处理
B.预防与减灾并重处理
C.直接隐患与简介隐患并治
D.单项隐患综合处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:在FIDIC合同中，合同双方采用争端裁决委员会方式解决争议，其优点不包括()。
A.实行一裁终局制
B.费用较低
C.裁决委员有较高的业务素质和实践经验
D.周期短，可以及时解决争议
正确答案:查看最佳答案
第26题:索赔款中的总部管理费主要是指()的管理费。
A.工程变更期间
B.工程延期期间
C.窝工期间
D.工效降低期间
正确答案:查看最佳答案
第27题:某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了5天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了2天，B工作的总时差为3天，则承包商可以索赔的工期是()天。
A.2
B.5
C.7
D.8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目的总投资额，对投资控制有利的合同的计价方式是()。
A.固定总价合同
B.可调单价合同
C.固定单价合同
D.可调总价合同
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列关于监理工程师在《建设工程安全生产管理条例》规定中说法正确的是()。
A.工程监理单位和监理工程师对建设工程安全生产承担连带
B.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
C.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位暂停
D.施工单位存在安全隐患，监理单位可以直接向建设行政主管部门举报
正确答案:查看最佳答案
第30题:质量管量体系八项原则的内容不包括()。
A.领导作用
B.持续改进
C.全程管理
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于单位工程竣工验收的说法，错误的是()。
A.工程竣工验收合格后，施工单位应当及时提出工程竣工验收报告
B.工程完工后，总监理工程师应组织监理工程师进行竣工预验收
C.对存在的质量问题整改完毕后，施工单位应提交工程竣工报告，申请验收
D.竣工验收应由建设单位组织，并书面通知政府质量监管机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工质量验收程序和组织。选项A，正确的表述应当为工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。参见P189。见赵春晓押题卷二，第40题。
第32题:如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的要求,同时还应考虑施工成本支出计划对()的要求。
A.成本目标
B.项目目标
C.成本分解
D.项目划分
正确答案:查看最佳答案
第33题:竣工质量验收涉及建设单位.设计单位.监理单位及施工总分包各方的工作，必须按照工程项目质量控制系统的职能分工，以()为核心进行竣工验收的组织协调。
A.建筑师
B.监理工程师
C.结构工程师
D.建造师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:某施工企业针对建筑主体钢结构工程编制专项施工方案该施工方案应由()进行审批。
A.总包单位项目技术负责人
B.专业分包单位技术负责人
C.专业分包单位项目技术负责人
D.总包单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工组织设计的编制和审批。主体工程不能专业分包。主体钢结构工程的专项施工方案应当由，企业技术负责人审批。P47。
第35题:某单位产品1月份成本相关参数如下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是()元。
A.—20000
B.—18000
C.—19800
D.—22000
正确答案:查看最佳答案
第36题:某工程为了提高工程施工质量，对模板的施工精度进行了抽样检查，发现了50个不合格点，造成不合格点出现的因素中，表面平整度不合要求的有31个点，截面尺寸不合要求的有6个点，平面水平度不合要求的有3个点，垂直度不合要求的有1个点，标高不合要求的有9个点。则按照排列图的ABC分类法，属于A类问题的是()。
A.表面平整度.截面尺寸
B.截面尺寸.平面水平度.垂直度
C.表面平整度.标高
D.表面平整度.截面尺寸.平面水平度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:建设工程施工合同订立过程中，发承包双方开展合同谈判的时间是()
A.投标人提交投标文件时
B.明确中标人并发出中标初通知书后
C.订立.签署书面合同时
D.招标人退还投标保证金后
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同订立的程序。在明确中标人并发出中标通知后，双方即可就建设工程合同的具体内容和有关条款展开谈判，直到最终合同签订。P261。
第38题:某工程合同价为1200万元，总工期为24个月，施工过程中业主增加额外工程200万元，按照造价的比例进行分析，则承包商提出的工期索赔值为()。
A.4个月
B.6个月
C.10个月
D.12个月
正确答案:查看最佳答案
第39题:建设工程项目施工成本偏差控制的核心是()。
A.分析
B.纠偏
C.控制
D.核算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:混凝土工程中某些部位的混凝土表面出现裂缝，经查分析，是由于混凝土养护不够的干缩微裂，不影响结构安全使用，可以()。
A.修补处理
B.返工处理
C.不作处理
D.加固处理
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设工程施工合同的计价方式主要有()。
A.单价合同.总价合同.成本加酬金合同
B.固定单价合同.固定总价合同.固定成本加酬金合同
C.变动单价合同.变动总价合同.变动成本加酬金合同
D.单价合同.总价合同.固定成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于组织和组织工具的说法不正确的有()。
A.组织分工一般包含工作任务分工和管理职能分工
B.工作流程图反映一个组织系统中各项工作之间的指令关系
C.工作流程图是一种重要的组织工具
D.组织结构模式和组织分工是一种相对静态的组织关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:建设工程项目质量管理体系和企业质量管理体系在评价方式上不同是指()。
A.企业质量管理体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证
B.建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做第三方认证
C.建设工程项目质量控制体系既可做自我评价与诊断，也可进行第三方认证
D.建设工程项目质量控制体系的有效性一般只做自我评价与诊断，不进行第三方认证
正确答案:查看最佳答案
第44题:某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天.5天.6天，对应的最迟完成时间分别为第18天.第16天.第14天，则该工作的最迟完成时间是第()天。
A.14
B.12
C.8
D.6
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查网络计划时间参数的计算。本工作的最迟完成时间等于紧后工工作最迟开始时间的最小值。
第45题:根据我国保险制度，工程一切险通常由()办理。
A.承包人
B.监理人
C.设计人
D.项目法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:反映项目管理班子内部及各工作部门.岗位对各项工作任务的管理职能分工的分工表是()。
A.管理职能分工表
B.工作任务分工表
C.项目结构图
D.项目编码表
正确答案:查看最佳答案
第47题:业主方和项目各参与方，如设计单位.施工单位.供货单位和工程管理咨询单位等都有各自的项目管理任务，上述各方都应该编制各自的项目管理()。
A.项目结构图
B.职能分工表
C.任务分配表
D.工作任务分工表
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列不属于建设工程环境保护措施的是()。
A.大气污染防治措施
B.水污染防治措施
C.安全保护措施
D.文明施工措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:以下有关分包人与发包人的关系，描述正确的是()。
A.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
B.在某些情况下，分包人可以与发包人或工程师发生直接工作关系
C.分包人可以就有关工程指令问题，直接致函发包人或工程师
D.当涉及质量问题时，发包人或工程师可以直接向分包人发出指令
正确答案:查看最佳答案
第50题:某大型构件吊装工程，在编制了施工安全技术措施的情况下开始作业，该施工安全技术措施属于()。
A.专项施工方案
B.综合安全技术措施
C.季节性安全技术措施
D.应急预案
正确答案:查看最佳答案
第51题:下列关于关键工作的说法中，正确的是()。
A.总时差为零的工作是关键工作
B.关键工作的总时差可以为负值
C.双代号网络图中，两个节点都是关键节点的工作是关键工作
D.双代号时标网络图中，没有波形线的工作是关键工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是()。
A.意外伤害保险
B.基本医疗保险
C.工伤保险
D.失业保险
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列选项中，()是一种传统的组织结构模式。
A.职能组织结构
B.线性组织结构模式
C.项目结构模式
D.矩阵组织结构模式
正确答案:查看最佳答案
第54题:下列不能索赔窝工费用的情况是()。
A.异常恶劣气候造成的停工
B.业主未及时提供设计图纸
C.工程变更
D.业主要求的暂停施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:在时标网络计划中的关键线路有关说法不正确的是()。
A.凡自始至终不出现的波形线的线路为关键线路
B.关键线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为0
C.在计算工期等于计划工期的前提下，自由时差和总时差全部为0
D.在计算工期等于计划工期的前提下，总时差小于自由时差
正确答案:查看最佳答案
第56题:下列关于单代号网络图的叙述，正确的是()。
A.节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作的开始或完成
C.箭线表示工作之间的逻辑关系
D.箭线表示工作的持续时间
正确答案:查看最佳答案
第57题:项目质量控制体系一般由多层次和多单元结构组成，在大中型工程项目尤其是群体工程项目中，第一层次的质量控制体系应由()的工程项目管理机构负责建立。
A.施工总承包单位
B.材料设备供应单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:按照施工质量事故报告和调查处理程序，质量事故处理的最后一步是()。
A.事故处理
B.事故处理鉴定验收
C.提交事故处理报告
D.对事故责任人实施处罚
正确答案:查看最佳答案
第59题:编制安全技术措施计划包括以下工作，①工作活动分类;②风险评价;③危险源识别;④制定安全技术措施计划;⑤评价安全技术措施计划的充分性;⑥风险确定。正确的编制步骤是()。
A.①-②-③-④-⑤-⑥
B.③-①-②-⑥-④-⑤
C.①-③-⑥-②-⑤-④
D.①-③-⑥-②-④-⑤
正确答案:查看最佳答案
参考解析:这个题目也是比较偏的题目。考核的是安全生产管理制度中的“安全措施计划制度”的步骤。①工作活动分类；②危险源识别；③风险确定；④风险评价；⑤制定安全技术措施计划；⑥评价安全技术措施计划的充分性。但这个题目按照我们平时学习的知识也可以进行容易的判断。P230-231。
第60题:已知工作A的紧后工作是B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天;C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天;A工作的自由时差为5天。则A工作的总时差为()天。
A.0
B.7
C.5
D.9
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:工作B的总时差=14-10=4天，工作C的总时差=16-14=2天，则工作A的总时差=5+2=7天。
第61题:全面质量管理的基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者的()指引下，实行全面.全过程和全员参与的质量管理。
A.战略目标
B.发展方向
C.市场份额
D.质量方针
正确答案:查看最佳答案
第62题:在工程网络计划中，关键线路说法错误的是()。
A.单代号搭接网络计划中时距之和最大的线路
B.单代号网络计划中由关键节点组成的线路
C.双代号网络计划中由关键工作组成的线路
D.双代号时标网络计划中由波形线组成的线路
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在搭接网络计划中，关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路或线路上总的工作持续时间最长的线路;从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔均为零的线路应为关键线路。
第63题:单代号网络计划中，()最小的工作是关键工作。
A.自由时差
B.总时差
C.工作持续时间
D.时间间隔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:施工成本计划的编制的原则不包括()。
A.与施工方案.生产进度计划.财务计划.材料供应及消耗计划等密切结合
B.根据国家的方针政策，从企业的实际水平出发
C.采用企业平均定额作为编制依据
D.计划具有一定适应环境变化的能力，体现适度弹性
正确答案:查看最佳答案
第65题:在开工前，政府质量监督检查的重点是()。
A.审查质量保证措施
B.审查单位工程质量监督报告
C.审查工程建设各方主体的质量保证体系和相关证书.手续等
D.审查施工方案
正确答案:查看最佳答案
第66题:工程施工质量事故的处理包括:①事故调查；②事故的原因分析；③事故处理；④事故处理的签定验收；⑤制定事故处理的技术方案；⑥事故报告；⑦提交事故处理报告。其正确的程序为()。
A.①②⑥⑦③④⑤
B.②①③⑥④⑦⑤
C.②①⑤③④⑦⑥
D.⑥①②⑤③④⑦
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:职业健康安全与环境管理体系建立的步骤不包括()。
A.领导决策
B.本成立工作组
C.初始状态评审
D.工程技术人员掌握
正确答案:查看最佳答案
第68题:质量风险的识别，首先()。
A.分析每种风险的促发因素
B.采用层次分析法画出质量风险结构层次图
C.评估各种质量风险发生的概率
D.编制风险管理计划
正确答案:查看最佳答案
第69题:双代号时标网络计划中的波形线表示工作的()。
A.开始和结束时间
B.自由时差
C.进度和成本
D.总时差
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有()。
A.物体打击
B.触电
C.机械伤害
D.辐射伤害
E.火药爆炸
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业有关的有以下12类:物体打击;车辆伤害;机械伤害;起重伤害;触电;灼烫;火灾;高处坠落;坍塌;火药爆炸;中毒和窒息;其他伤害:包括扭伤.跌伤.冻伤.野兽咬伤等。
第71题:由不同深度的计划构成进度计划系统包括()。
A.总进度计划
B.单位进度计划
C.项目子系统进度计划
D.分部进度计划
E.项目子系统中的单项工程进度计划
正确答案:查看最佳答案
第72题:索赔的成立，应该具备的前提条件有()。
A.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的责任
B.提交了完整的索赔资料
C.与合同对照，事件已造成了承包人直接工期损失
D.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
E.与合同对照，事件已造成了工程项目成本的额外支出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:施工承包合同中发包人的责任与义务有()。
A.按合同要求的质量完成施工任务
B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底
C.按合同规定支付合同价款
D.按合同规定及时向承包人提供所需指令.批准
E.按合同规定主持和组织工程的验收
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列关于横道图进度计划的表述，正确的有()。
A.适用于手工编制计划
B.工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，易表达清楚
C.没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作.关键路线与时差
D.计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大
E.能适应大的进度计划系统
正确答案:查看最佳答案
第75题:质量控制是质量管理的一部分，质量控制的活动主要包括()。
A.目标论证
B.测量检查
C.评价分析
D.纠正偏差
E.目标调整
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:项目管理目标责任书包括的内容有()。
A.项目管理实施目标
B.项目管理机构应承担的风险
C.组织的经营方针和目标
D.组织与项目管理机构之间的责任.权限和利益的划分
E.项目管理规划大纲
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于应急预案实施的表述，正确的是()。
A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的应急预案应当及时修订
B.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划
C.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的应急预案应当及时修订
D.应急组织指挥体系或者职责已经调整的应急预案应当及时修订
E.根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次现场处置方案演练，每半年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练
正确答案:查看最佳答案
第78题:下面属于安全检查的主要内容有()。
A.查财务
B.查管理
C.查隐患
D.查事故处理
E.查整改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:工期延误按照延误事件之间的关联性划分可分为()。
A.单一延误
B.共同延误
C.开工延误
D.可索赔延误
E.交叉延误
正确答案:查看最佳答案
第80题:网络进度计划的工期调整可通过()来实现。
A.缩短非关键工作的持续时间
B.增加非关键工作的时差
C.调整关键工作持续时间
D.增减工作项目
E.调整工作间的逻辑关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:模考2-96题。进度计划的调整1。网络计划调整的内容调整关键线路的长度。(2)调整非关键工作时差。(3)增.减工作项目。(4)调整逻辑关系。(5)重新估计某些工作的持续时间。(6)对资源的投入作相应调整。
第81题:质量控制是在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划.实施.检查和监督，进行质量目标的()，实现预期质量目标的系统过程。
A.可行性研究
B.事前控制
C.策划
D.事中控制
E.事后控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:下列各项属于建设工程项目实施阶段的工作是()。
A.可行性研究
B.初步设计
C.施工图设计
D.施工
E.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第83题:正常直方图呈正态分布，其形状特征是()。
A.两边高
B.中间高
C.中间低
D.两边低
E.成对称
正确答案:查看最佳答案
第84题:政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有()。
A.进入被检查单位的施工现场进行检查
B.要求被检查单位提供相关工程财务台账
C.发现有影响工程质量问题时，责令改正
D.降低企业资质等级
E.吊销企业营业执照
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:施工任务的委托主要有如下()模式。
A.施工总承包
B.分包
C.施工总承包管理
D.专业分包
E.平行承发包
正确答案:查看最佳答案
第86题:在质量管理过程，通过抽样检查或检验试验所得到的()等统计数据，以及造成质量问题的原因分析统计数据，均可采用排列图方法进行状况描述。
A.质量问题
B.偏差
C.缺陷
D.不合格
E.安全事故
正确答案:查看最佳答案
第87题:施工方项目管理的目标包括()。
A.施工的成本目标
B.施工合同的目标
C.施工的安全管理目标
D.施工的进度目标
E.施工的质量目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:下列关于网络计划技术说法正确的是()。
A.在网络计划技术中，如某项工作总时差为零，其自由时差必然为零
B.在双代号网络计划中，关键工作是总时差最小的工作
C.在双代号时标网络计划中，从开始节点到终点节点不出现波形线的线路是关键线路
D.任何一项工作的自由时差都大于总时差
E.当计划工期等于计算工期时，关键线路上的关键工作总时差都等于零
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据工程项目的规模和复杂程度，争端裁决委员会可以由一人.三人或者五人组成，其任命通常有()等方式。
A.由业主兼任
B.常任争端裁决委员会
C.特聘争端裁决委员会
D.由监理工程师兼任
E.由工程师兼任
正确答案:查看最佳答案
第90题:根据《建设工程监理规范》，工程建设监理实施细则应包括的内容有()。
A.监理的工作范围
B.专业工程的特点
C.监理工作的流程
D.监理工作的控制要点
E.监理工作的目标值
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:模考5-75。A为监理规划的内容。
第91题:工程项目风险识别的工作程序有()。
A.收集与项目风险有关的信息
B.分析各种风险的损失量
C.确定风险因素
D.确定各种风险的风险量和风险等级
E.编制项目风险识别报告
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2017),项目管理机构负责人的职责有()。
A.组织或参与编制项目管理实施规划
B.对资源进行动态管理
C.进行授权范围内的利益分配
D.主持项目经理部工作
E.在授权范围内协调与项目有关的内外部关系
正确答案:查看最佳答案
第93题:建设项目工程总承包的主要方式有()。
A.设计-施工总承包
B.施工总承包
C.设计采购施工总承包
D.施工总承包管理
E.设计总承包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:关于仲裁的说法中，正确的有()。
A.当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式
B.仲裁的地点包括被诉方所在国.合同中约定的第三国
C.在双方的合同中应该约定仲裁的效力，即仲裁决定是否为终局性的
D.在我国，仲裁实行一裁终局制
E.仲裁程序效率高，周期短，费用多
正确答案:查看最佳答案
第95题:质量验收的基本单元是()。
A.分项工程
B.单项工程
C.分部工程
D.检验批
E.单位工程
正确答案:查看最佳答案
第96题:组织分工反映了一个组织系统中各个子系统和各个元素的()。
A.工作任务分工
B.静态组织管理
C.管理职能分工
D.动态组织管理
E.指令关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:建设工程项目管理的类型包括()的项目管理。
A.业主方
B.设计方
C.勘察方
D.施工方
E.供货方
正确答案:查看最佳答案
第98题:建设工程项目质量的影响因素，主要是指在建设工程项目质量目标策划.决策和实现过程的各种客观因素和主观因素，包括()等。
A.人的因素
B.技术因素
C.控制因素
D.设备因素
E.社会因素
正确答案:查看最佳答案
第99题:现场质量检验方法中的实测法包括()。
A.靠
B.量
C.敲
D.吊
E.套
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版一级建造师管理在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
