2025版湖南省监理工程师合同管理试卷

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第1题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第2题:建筑工程项目法人获得建设用地许可后，必须根据该地块城市控规要求，具体编制项目修建性详细规划，报()审批认可。

A.当地政府

B.国家土地管理部门

C.规划行政主管部门

D.建设部

正确答案:查看最佳答案

第3题:在质量控制中，利用()法可动态地反映质量特性的变化。

A.排列图

B.控制图

C.直方图

D.因果分析图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第5题:工程质量的检查评定基础是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

第6题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:勘察设计质量控制要点中，()控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。

A.勘察设计单位装备水平

B.勘察设计单位资质

C.勘察设计单位人员数量

D.勘察设计单位资金数量

正确答案:查看最佳答案

第8题:资金使用计划的编制方法主要有三种，不包括()。

A.按照投资构成

B.按照项目组成

C.按照工程进度

D.按照分工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资金使用计划的编制可以按照投资构成、按照项目组成、按照工程进度编制。

第9题:关于净现值的说法错误的是()。

A.对于单个的独立方案而言，当NPV≥0时，则认为方案是可取的

B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最大的

C.在费用(成本)相同时，可使用净现值进行比较

D.折现率越大，其净现值越小

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在费用(成本)相同时，可使用收益现值法进行比较，收益现值大者方案优选;在收益(产品及产量)相同时，可使用费用现值法进行比较，费用现值小者方案优选。

第10题:质量事故调查分析报告应包括()。

A.事故情况.性质.原因.责任和评估

B.事故处理方案.方法和技术措施

C.事故现场封闭保护

D.事故检查报告

正确答案:查看最佳答案

第11题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。

A.增加施工机械的数量

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.改善外部配合条件

正确答案:查看最佳答案

第12题:生产性建设工程项目总投资包括()两部分。

A.建设投资和无形资产

B.固定资产投资和流动资金

C.静态投资和动态投资

D.固定资产投资和无形资产投资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程项目投资的概念。建设工程项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用之和。生产性建设工程项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设工程项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。

第13题:某分项工程招标工程量清单为1000M3。施工中由于设计变更调整为1200M3。该分项工程招标控制价单价为300元/M3。投标报价单价为380元/M3。根据《建设工程工程量清单计价规范》，该分项工程的结算款为()元。

A.430000

B.449000

C.442000

D.454250

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.由总监理工程师签字并加盖执业印章的表式⑴A02工程开工令⑵A05工程暂停令⑶A07工程复工令⑷A08工程款支付证书⑸B01施工组织设计或(专项)施工方案报审表⑹B02工程开工报审表⑺B010单位工程竣工验收报审表⑻B011工程款支付报审表⑼B013费用索赔报审表⑽B014工程临时或最终延期报审表

第15题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价,施工期间材料单价涨幅以()为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.定额单价

B.投标报价

C.基准单价

D.投标控制价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⑵材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的主要材料和工程设备一览表，发承包双方约定的风险范围按以下规定进行。1)当承包人投标报价中材料单价低于基准单价:施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，或材料单价跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。2)当承包人投标报价中材料单价高于基准单价:施工期间材料单价跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，材料单价涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。3)当承包人投标报价中材料单价等于基准单价:施工期间材料单价涨、跌幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

第16题:轨道交通建设项目的项目工程验收在()进行。

A.所有单位工程验收后，试运营之前

B.所有单位工程验收后，试运行之前

C.所有专项验收后，试运营之前

D.所有专项验收后，试运行之前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/0ECA70BB5C2A4D7F88B410DEF39AF4FD.png}}

第17题:在双代号时标网络计划中，当某项工作有紧后工作时，则该工作箭线上的波形线表示()。

A.工作的总时差

B.工作的持续时间

C.工作的自由时差

D.工作间逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

第18题:某工程基础底板的设计厚度为1.5米，施工单位做了1.6米，多做的工程量在工程价款的计量支付时应()。

A.不予计量

B.予以计量

C.计量一半

D.由业主与施工单位协商处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第20题:在施工网络进度计划中，工作总时差是指在不影响()的条件下，一项工作所具有的机动时间。

A.紧前工作

B.工程计划工期

C.其紧前工作最早完成

D.其紧后工作最早开始

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工作总时差是指在不影响工期的条件下，该工作可以利用的机动时间。

第21题:按照《水利工程建设施工监理规范》，平行检测的费用由()承担。

A.发包人

B.承包单位

C.监理人

D.试验室

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:平行检测的费用由发包人承担。

第22题:工程量清单中，钻孔桩的桩长一般采用的计量方法是()。

A.均摊法

B.估价法

C.断面法

D.图纸法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一般可按照以下方法进行计量:⑴均摊法按合同工期平均计量保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等⑵凭据法按承包人提供的凭据进行计量支付建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等⑶估价法根据监理工程师估算的已完成的工程价值支付为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目⑷断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量⑸图纸法按设计图纸所示尺寸进行计量混凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等⑹分解计量法将一个项目根据工序或部位分解为若干子项,对完成的各子项进行计量支付为解决一些包干项目或较大的工程项目的支付时间过长，影响承包人的资金流动等问题第七章建设工程施工阶段投资控制第二节工程计量

第23题:生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处()以下的罚款

A.五万元

B.三万元

C.四万元

D.二万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款:①未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的；②危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;③未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；④未如实记录安全生产教育和培训情况的；⑤未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；⑥未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；⑦特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。

第24题:某工程双代号网络计划如下图所示，工作E的自由时差和总时差分别是()。

A.1和2

B.2和2

C.3和4

D.4和4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/B6F31E83844CB3D0941C7C23B5409248.png}}FFE=min(12,14)-10=2；TFE=21-10-(5+4)=2

第25题:可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且目标成本可以随着设计的进展而加以调整的成本加酬金合同的形式，称为()。

A.成本加固定百分率酬金

B.成本加固定金额酬金

C.最高限额成本加固定最大酬金

D.成本加奖罚

正确答案:查看最佳答案

第26题:监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是()。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列招标控制价的说法，错误的是

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.一个招标合同包只能有一个标底

C.在开标前标底必须保密

D.标人设有最低投标限价的，应当在招标文件中明确该投标限价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:施工单位自身原因或责任的延误引起的处理，做法错误的是()

A.工期拖延影响不大的处理，施工单位一般可通过加强内部管理来自身消化

B.工期拖延影响不大的处理，监理工程师应及时提醒施工单位延误工期将要给予建设单位误期损失赔偿金

C.促使施工单位自觉地加强内部管理、优化资源调配

D.采取加快工程进度措施而增加的施工费用应由建设单位单位自负

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工期拖延影响不大的处理施工单位自身原因的延误引起工期拖延不大，没有超过一定百分比时,施工单位一般可通过加强内部管理来自身消化。作为监理工程师应及时提醒或告诫施工单位延误工期将要给予建设单位费用赔偿(误期损失赔偿金)，以提高施工单位如期完成工程的自觉性，促使施工单位自觉地加强内部管理、优化资源调配，在后续的施工中抢回失去的时间。

第29题:公路监控设施组成一个闭环系统，主要由()部分组成

A.四大部分

B.二大部分

C.三大部分

D.五大部分

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公路监控设施组成一个闭环系统，主要由信息采集系统、信息处理系统及信息发布系统三大部分组成。

第30题:以下关于监理机构说法正确的是()。

A.公路工程项目监理均应设总监办

B.公路工程项目监理均应设驻地办

C.50km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办

D.高速公路、一级公路等宜按照每年5000万元建安费的标准配备监理工程师1名

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项B、C，100km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。选项D，高速公路、一级公路等宜按照每年7500万元建安费的标准配备监理工程师1名。

第31题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。

A.该合同属于即时买卖合同

B.货样应留存在供货人处

C.当事人可以在合同中对货样进行说明

D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，货样买卖属于非即时买卖合同。B项，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。D项，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第32题:民用建筑设计方案经济性评价追求的目标是()。

A.规模一定的条件下，工程造价/投资最低

B.单位面积使用阶段能耗最低，节能效果好

C.满足结构安全的前提下，主要建筑材料消耗最少

D.全寿命周期的高性价比

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠民用建筑设计方案评选内容民用建筑设计应符合适用、经济、绿色、美观的建筑方针，满足安全、卫生、环保等基本要求。“经济”不能简单地理解为追求低造价，不能狭隘地理解为投入少就是经济，而要追求全寿命的经济、高性价比的经济。第五章建设工程设计阶段投资控制第一节设计方案评选内容和方法

第33题:关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是()。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⒉钢筋工程预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内。箍筋的末端应按设计要求做弯钩；对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°;对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。拉筋的末端应按设计要求做弯钩，并符合规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。⒊混凝土工程现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。柱、墙混凝土设计强度高于梁、板混凝土设计强度等级时，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度构件边缘不应小于500mm。

第34题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第35题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序，因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。

A.施工图审查机构

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第36题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，其关键线路为()。

A.①-②-⑦

B.①-④-⑥-⑦

C.①-③-⑤-⑦

D.①-③-④-⑥-⑦

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:质量控制和质量管理的关系是()。

A.质量管理是质量控制的职能之一

B.质量控制是质量管理的职能之一

C.质量管理和质量控制相互独立

D.质量管理和质量控制相互包容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量管理具体包括质量方针、质量目标、质量管理体系和质量质量控制和质量保证。

第38题:项目监理机构应在()后编制工程质量评估报告。

A.单位工程完工

B.竣工验收交付使用

C.竣工预验收合格

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑺工程质量验收制度施工单位完工，自检合格提交单位工程竣工验收报审表及竣工资料后，项目监理机构应组织审查资料和组织工程竣工预验收。工程存在质量问题的，应要求施工单位及时整改；工程质量合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。第二章ISO质量管理体系及卓越绩效模式第二节工程监理单位质量管理体系的建立与实施

第39题:某公路隧道跨度20m，该隧道属于()。

A.小跨度隧道

B.一般跨度隧道

C.中等跨度隧道

D.大跨度隧道

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:跨度≥18m，属于大跨度隧道。

第40题:固定节拍流水施工的特点是()。

A.所有专业队只在第一段采用固定节拍

B.所有施工过程在各个施工段的流水节拍均相等

C.专业队数等于施工段数

D.各个专业队在各施工段可间歇作业

正确答案:查看最佳答案

第41题:工程勘察单位在实施勘察工作之前，应结合各勘察阶段的工作内容和深度要求，按照有关规范.规程的规定，结合工程特点编制()。

A.勘察纲要

B.勘察组织设计

C.勘察方案

D.勘察交底

正确答案:查看最佳答案

第42题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》(SL19—2008)，大型水利工程建设项目可预计纳入竣工财务决算的未完工程投资及预留费用应控制在总概算的()以内。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:未完工程投资及预留费用可预计纳人竣工财务决算。大中型项目应控制在总概算的3%以内，小型项目应控制在5%以内。

第44题:根据投标报价的一般编制程序，()是投标报价决策前最接近的工作步骤。

A.熟悉招标文件

B.核算工程量

C.按工程量清单计算和汇总标价

D.分包工程询价

正确答案:查看最佳答案

第45题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，监理人应在收到承包人提交的工程量表后()天内完成复核工作。

A.3

B.7

C.14

D.8

正确答案:查看最佳答案

第47题:在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，判断关键工作的条件是()。

A.工作的自由时差为零

B.工作的持续时间最长

C.工作的总时差为零

D.与其紧后工作之间的时间间隔为零

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当计划工期等于计算工期时，总时差为0的工作是关键工作。

第48题:在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括()。

A.人员素质

B.管理水平

C.施工安全

D.开展全面质量管理情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由()填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒊单位工程质量竣工验收、检查记录单位工程质量竣工验收记录表中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写；综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:成本加酬金合同因为对投资控制不利，只有出现()的情况，才有可能采用此类合同形式。

A.施工图纸齐备，工程量能准确计算

B.施工图纸不全，工程量不能准确计算

C.施工技术简单

D.工程急于开工

E.工程采用新技术.新结构

正确答案:查看最佳答案

第51题:网络图的绘图规则有()。

A.不允许出现编号相同的节点

B.不允许出现无箭头的节点

C.不允许出现多个起始节点

D.不允许间断编号

E.不允许出现多个既有内向箭线、又有外向箭线的节点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:专项施工方案的内容包括()。

A.工程概况

B.设计计算书和设计施工图等设计文件

C.施工准备。包括施工进度计划、材料与设备计划

D.人员计划。专职安全生产管理人员、特种作业人员资格等要求

E.施工总体部署

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专项施工方案的内容:(1)工程概况。(2)编制依据。(3)分部分项工程影响安全的风险源分析及相关预防措施，包括组织保障、安全技术措施等施工安全保证措施。(4)设计计算书和设计施工图等设计文件。(5)施工准备。包括施工进度计划、材料与设备计划。(6)施工部署。包括技术参数、工艺流程、施工方法、施工技术要点。(7)人员计划。专职安全生产管理人员、特种作业人员资格等要求。(8)施工控制。检查验收、安全评价、预警观测措施。(9)应急预案及处置措施。(10)专项施工方案是否包含项目负责人轮流带班生产方案。

第53题:监理工程师审查承包商提交的施工进度计划时发现，该计划符合要求工期，但分期施工不能满足分批动用的需要，此时应进行的工作内容包括()。

A.及时向承包商发出整改通知书

B.要求承包商增加施工力量

C.协助承包商修改施工进度计划

D.要求承包商重新确定施工方案

E.协助分包商修改施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列工程量中，监理人应予计量的有()。

A.非承包人原因工程变更增加的工程量

B.因工程量清单漏项增加的工程量

C.承包人超出图纸范围施工增加的工程量

D.因发包人提供资料错误造成承包人返工的工程量

E.承包人原因施工质量超出合同要求增加的工程量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在施工阶段，监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。

A.对设计变更方案进行技术经济比较

B.对工程量进行计量

C.编制施工组织设计方案

D.签署工程付款凭证

E.对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策

正确答案:查看最佳答案

第56题:与传统的抵押贷款方式相比，项目融资的特点有()。

A.有限追索

B.融资成本低

C.风险分担

D.非公司负债型融资

E.项目导向

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠项目融资特点{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/1825169B0CBDA557594554E4B8FB6354.png}}

第57题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。

A.d1≤c1，判定该批产品合格

B.d1≤c1，判定该批产品不合格

C.d1>c2，判定该批产品不合格

D.d1>c2，判定该批产品合格

E.c1

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

第59题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。

A.施工缝的处理应按施工技术方案执行

B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求

C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架

D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板

E.钢筋的接头宜设置在受力较小处

正确答案:查看最佳答案

第60题:桥烫钻孔灌注桩在终孔后，应对桩孔的()进行检验，清控后，应对孔底的沉淀厚度进行检验.

A.孔位

B.孔径

C.孔深

D.孔L*高程

E.孔的倾斜度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的《分包单位资格报审表》及有关资料，对分包单位资格审核的基本内容包括()。

A.分包单位资质及其业绩

B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书

C.安全生产许可文件

D.施工单位对分包单位的管理制度

E.分包单位施工规划

正确答案:查看最佳答案

第62题:属于总额支付项目有()。

A.计日工费用

B.保险费

C.施工环保费用

D.安全生产费用

E.施工标准化费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险费、竣工文件资料整理费用、施工环保费用、安全生产费用、承包人的驻地建设费用、施工标准化费用等都属于总额支付项目。

第63题:设计标准化的要求有()。

A.当各层次标准出现矛盾时，应以管理部门的为准

B.在使用功能方面应遵守上限标准

C.在安全.卫生等方面应注意上限标准

D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定

E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能，制定合理的设计方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《标准施工招标文件》,发包人应补偿承包人工期、费用和利润的情形有()。

A.发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准

B.承包人遇到不利物质条件

C.发生不可抗力

D.发包人原因引起的暂停施工

E.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》中承包人索赔可引用的条款条款号主要内容可补偿内容1.10.1施工过程中发现文物、古迹及其他遗迹、化石、钱币或物品T+C4.11.2承包人遇到不利物质条件21.3.1不可抗力11.4异常恶劣的气候条件T第七章建设工程施工阶段投资控制第五节施工索赔与现场签证

第65题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第66题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:监理工程师必须()，以掌握和监督工程项目进度计划的执行情况。

A.随时听取施工单位的汇报

B.及时了解建设单位对工程进度的要求

C.经常定期地收集进度报表资料

D.监理工程师应常驻现场，检查和监督进度计划的实际执行情况

E.定期召开工程施工现场会议

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程建设引发的对空气环境的污染主要来自施工扬尘、施工车辆尾气、动力船舶机械产生的尾气及沥青烟气，其中以()对周围环境的影响较为突出。

A.扬尘

B.施工车辆尾气

C.动力船舶机械产生的尾气

D.沥青烟气

E.CO的排放

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程建设引发的对空气环境的污染主要来自施工扬尘、施工车辆尾气、动力船舶机械产生的尾气及沥青烟气，其中以扬尘和沥青烟气对周围环境的影响较为突出。

第69题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第70题:水利工程竣工验收委员会由()的代表和专家组成。

A.竣工验收主持单位

B.地方人民政府和部门

C.建设单位

D.质量监督机构

E.工程运行管理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工验收的验收委员会由竣工验收主持单位、有关水行政主管部门和流域管理机构、有关地方人民政府和部门、该项目的质量监督机构和安全监督机构、工程运行管理单位的代表以及有关专家组成。参建单位派代表出席竣工验收会议，负责解答验收委员会提出的问题，并作为被验收单位在竣工验收鉴定书上签字。

第71题:资金时间价值是以()等形式来反映的。

A.利息

B.利润

C.收益

D.现值

E.终值

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资金时间价值是以利息、利润、收益。

第72题:取得国有土地使用费包括()。

A.土地使用权出让金

B.青苗补偿费

C.城市建设配套费

D.拆迁补偿费

E.临时安置补助费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:农用土地征用费征用耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。取得国有土地使用费土地使用权出让金、城市建设配套费、拆迁补偿与临时安置补助费等

第73题:工程项目建设总进度计划的内容包括()。

A.投资计划年度分配表

B.竣工投产交付使用表

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

E.年度设备平衡表

正确答案:查看最佳答案

第74题:FIDIC合同条件下的变更可包括()。

A.实施工程的顺序或时间安排的改变

B.任何工作内容的质量或其他特性的改变

C.任何部分工程的标高.位置和尺寸的改变

D.交他人实施的任何工作的删减

E.合同中包括的.一定构成变更的任何工作内容的数量改变

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第76题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用、工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第77题:采用排列图法分析工程质量影响因素时，可将影响因素分为()。

A.偶然因素

B.主要因素

C.系统因素

D.次要因素

E.一般因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A类主要因素0-80％B类次要因素80-90％C类一般因素90-100％第三章建设工程质量的统计分析和试验检测方法第一节工程质量统计分析

第78题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版湖南省监理工程师合同管理试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:债务资金筹措渠道与方式为()。

A.信贷方式融资

B.债券方式融资

C.公开募集

D.租赁方式融资

E.企业资产变现

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债务资金筹措渠道与方式包括:信贷方式融资、债券方式融资、租赁方式融资。