[点击进入2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:甲.乙.丙三家施工单位通过合同约定实行联合共同承包。该3个施工单位的资质等级依次为施工总承包特级.一级和二级。根据《中华人民共和国建筑法》的规定,该联合体应当按照()的资质等级许可范围承揽工程。
A.甲
B.乙
C.丙
D.三家施工单位约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。
A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第4题:甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同,合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法,正确的是()。
A.未经甲许可,乙不得留存复制品或技术资料
B.没有约定报酬支付期限的,甲应当先行预付
C.因甲提供的图纸不合理导致损失的,甲与乙承担连带责任
D.乙发现甲提供的材料不合格,遂自行更换为自己确认合格的材料
正确答案:查看最佳答案
第5题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
第6题:某施工项目招标文件中规定,投标人注册资本金不得少于3000万元,且必须在本省有分公司。某潜在投标人对此提出异议,以下说法正确的是()。
A.潜在投标人应当在投标截止时间15日前提出异议
B.招标人在收到异议后应当在3日内给予答复,答复前暂停招投标活动
C.招标人的答复应当以书面形式回复给相应提出疑问的潜在投标人
D.招标文件内容违法,违反公平.公正原则,并影响潜在投标人投标的,招标人修改招标文件后即可继续招投标活动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者,项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。
第8题:根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于专利申请的说法,正确的是()。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人
B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人,申请被批准后,单位为专利权人
C.在中国没有经常居所的外国人,在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的
D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以收到的邮戳日为申请日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位;C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的,应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理;D是以寄出邮戳日为申请日。P27.
第10题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于和解的说法,正确的是()。
A.和解达成的协议不具有法律效力
B.和解协议必须采用书面形式
C.和解达成的协议不具有强制执行力
D.达成和解后当事人不得再行起诉
正确答案:查看最佳答案
第12题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是债的发生依据。施工企业于甲材料供应商发生了合同之债,乙材料供应商收到的货款属于不当得利,应当返还施工企业。甲乙供应商没有债的关系。
第13题:关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据,人民法院不予采纳
正确答案:查看最佳答案
第14题:某工程项目工期计划为18个月,其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元,在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用至少应为()。
A.25.8万
B.34.4万
C.43万
D.51.6万
正确答案:查看最佳答案
第15题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点,有三个要点应把握,轮番命题:哪两个人签字?哪三类专项施工方案要经过专家论证?谁组织专家论证?
第17题:关于联合体共同承包的说法,正确的是()
A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任
B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程
C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于设计单位质量责任和义务的说法,正确的是()。
A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任
B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商
C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,但不必注明工程合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项,除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外,设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明,D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。
第19题:关于人身保险合同的说法,不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
第20题:发包人请求解除建设工程施工合同的,不予支持的情形是()。
A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的
B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的
C.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
D.承包人在合同约定的期限内没有完工,在发包人催告的合理期限内完工的
正确答案:查看最佳答案
第21题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
第23题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。
A.丙公司承担
B.甲施工企业承担
C.乙公司承担
D.甲施工企业和丙公司分担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法,正确的是()。
A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布
B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告
C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布
D.自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布
正确答案:查看最佳答案
参考解析:自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.
第27题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。
A.承揽人应当以自己的设备,技术和劳动力完成所承揽的工作
B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理
D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
正确答案:查看最佳答案
第29题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
正确答案:查看最佳答案
第30题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()。
A.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
C.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:商法被认为是()的特别法和组成部分。
A.经济法
B.社会法
C.民法
D.行政法
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列己经颁布的规范性法律文件中,不属于宪法部门法范畴的是()
A.《全国人民代表大会组织法》
B.《中华人民共和国国际法》
C.《中华人民共和国反垄断法》
D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《反垄断法》属干经济法。P2.
第36题:施工许可证的法定审批条件中,对施工图设计文件的要求是应当满足()。
A.施工需要并按规定通过审查
B.施工进度的要求
C.主要设备材料订货的要求
D.施工安全的要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《物权法》,关于抵押的说法正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.仓单.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
第38题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
第39题:以下关于民用建筑节能的表述,不正确的是()。
A.对不符合民用建筑节能强制性标准的,城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准
C.在具备太阳能利用条件的地区,国家鼓励和扶持单位.个人安装使用太阳能热水系统.照明系统.供热系统.采暖制冷系统等太阳能利用系统
D.实施既有建筑节能改造,应当符合民用建筑节能强制性标准,优先采用向阳.改善通风等低成本改造措
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于一级建造师注册说法,正确的是()。
A.取得资格证书的人员,经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者,可自资格证书签发之日起三年内提出申请,未按期申请的,不予注册
D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件不包括()。
A.已经办理该建筑工程用地批准手续
B.已经取得规划许可证
C.已经取得拆迁许可证
D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料
正确答案:查看最佳答案
第44题:同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由()裁决。
A.全国人民代表大会常务委员会
B.制定机关
C.国务院
D.最高人民法院
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列物权种类中,属于担保物权的是()。
A.抵押权
B.使用权
C.收益权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的()。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同属于可撤销合同,可撤销合同完全依据当事人意思自治的原则,当事人可以选择继续履行合同,也可以要求变更合同,还可以向法院或仲裁机构申请撤销合同,因此前面三个选项都是甲可以选择的行为。甲是无法选择第四个行为的,因为从合同角度来说,该合同是甲与开发商签订的,并不是与乙签订的,因此甲无权要求赔偿。
第47题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同
正确答案:查看最佳答案
第48题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位,发生了以下事件。其中判断正确的是()。
A.施工单位3月1日起诉,法院3月5日立案。本案一审一般最迟应当在6月5日前审结
B.由于案件可能涉及建设单位商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理,但应公开宣告判决
C.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以按撤诉处理
D.法院8月1日作出第一审民事判决,判决书8月5日送达原告,8月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是8月26日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()
A.侵权
B.不当得利
C.无因管理
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于施工企业资质证书的说法,正确的是()。
A.建筑业企业资质分三个序列,每个序列均划分为若干资质类别和等级
B.企业转包或违法分包的,资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请
C.企业因净资产.人员不符合资质条件,被责令整改期间,不得申请资质升级.增项,但可以承揽新工程
D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中,不得要求企业提供资质证书原件
正确答案:查看最佳答案
第51题:某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元的住宅,开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人,因此A.B选项错误,另外按照合同法规定,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,因此只有D是最符合题意的。
第52题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()
A..*拟安全生产许可证并限期整顿
B.停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
第53题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续,由于周边关系协调问题一直没有开工,同年12月7日准备开工时,建设单位应当()。
A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办开工报告
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲公司业务员王某开出后,为报复家公司,用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情,并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法,正确的是()。
A.王某的行为为无权代理,合同无效
B.王某的行为为表见代理,合同无效
C.王某的行为为表见代理,合同有效
D.王某的行为为委托代理,合同有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标
C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
第56题:位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾,经协商可转移至乙省某地墳埋,但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法,正确的是()。
A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意
B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意
C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意
D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意
正确答案:查看最佳答案
第57题:某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。
第58题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品
正确答案:查看最佳答案
第59题:下列不属于委托代理关系终止原因的是()。
A.代理期限届满
B.被代理人取消委托或代理人辞去委托
C.被代理人死亡
D.被代理人丧失民事行为能力
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格的是()。
A.行政法人
B.事业法人
C.企业法人
D.社团法人
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于分包工程的项目管理机构,下列说法正确的是()。
A.分包工程发包人可根据组织管理所承包工程的施工活动情况决定是否设立项目管理机构
B.项目管理机构应当具有高于承包工程的规模.技术复杂程度的技术.经济管理人员
C.项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员必须是本单位的人员
D.分包工程发包人将工程分包后,可以不在施工现场设立项目管理机构,但必须派驻相应人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,()应由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
正确答案:查看最佳答案
第65题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
第66题:某工程招标时,甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格,所提供的资格证书复印件是伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的()。
A.平等原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于工程建设标准的说法,正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项,安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,也不承担未修葺的保险责任。C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第69题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》,()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。
A.建设项目规划审查机关
B.施工图设计文件审查单位
C.建筑安全监督管理机构
D.工程质量监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
第71题:《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件有()。
A.有明确的被告
B.有具体的诉讼请求.事实和理由
C.仲裁协议无效
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织
正确答案:查看最佳答案
第72题:生产安全事故发生后,有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,确因特殊情况需要移动事故现场物件的,必须同时满足的条件有()
A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员,并采取必要措施防止发生次生.衍生事故
B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要
C.做出标志,绘制现场简图,拍摄现场照片,对被移动物件贴上标签,并做出书面记录
D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意
E.尽量使现场少受破坏
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有()。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
正确答案:查看最佳答案
第74题:建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后,方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工
D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《劳动合同法》的规定,劳动者有()情形,用人单位不得解除劳动合同。
A.女职工在孕期.产期.哺乳期的
B.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的
C.在本单位连续工作满10年,且距法定退休年龄不足10年的
D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:建设用地使用权人将建设用地使用权转让.互换.出资.赠与或者抵押,应当符合的规定有()。
A.应当向登记机构申请变更登记
B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施分开处分
E.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
正确答案:查看最佳答案
第77题:建筑墙体屋面的保温工程施工时,监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采取()形式实施工程监理。
A.巡査
B.抽检
C.平行检验
D.旁站
E.巡视
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于行政诉讼案件管辖和审理的说法,不正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的法院起诉的,由最先收到起诉材料的法院管辖
B.行政诉讼期间,被诉行政行为停止执行
C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解
E.赔偿请求人请求国家赔偿的时效为2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果()。
A.折价补偿
B.赔偿损失
C.合同解除
D.继续履行
E.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第80题:《绿色施工导则》中关于对临时用地指标.临时用地保护的规定说法正确的是()。
A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑,在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率不大于90%。
B.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。
C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地,少占用农田和耕地。工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形.地貌,使施工活动对周边环境的影响降至最低。
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化。
E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置
正确答案:查看最佳答案
第81题:关于安全专项施工方案实施的说法,正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案,施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志,在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的,由项目经理和总监理工程师签字确认,方可进入下一道工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的()。
A.保修范围
B.保修期限
C.保修费用
D.保修责任
E.维修所使用的材料
正确答案:查看最佳答案
第83题:《建设工程质量管理条例》规定,必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款.援助资金的工程
E.利用外国政府贷款.援助资金的工程
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根椐《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列情形之中,视为投标人相互串通投标的有()
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表述
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目
E.招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:关于开标的说法正确的是()。
A.开标由招标人主持,投标人可不参加
B.开标地点应当为招标公告中确定的地点
C.投标人少于三个的,也应开标
D.开标时间为投标截止时间的同一时间
E.开标需检查投标文件密封情况
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.施工单位签署的工程保修书
B.工程监理日志
C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
D.完整的技术档案和施工管理资料
E.工程使用的主要建筑材料.建筑够配件和设备的进场试验报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的条件。完成建设工程设计合同约定的各项内容.完整的技术档案和施工管理资料.工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告.勘察.设计.监理.施工分别签署的质量合格文件,施工单位签署的工程保修书。
第93题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()
A.产权转移证书
B.营业账簿
C.权利.许可证照
D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据
E.已缴纳印花税凭证的副本
正确答案:查看最佳答案
第95题:下列关于地役权的表述中,正确的是()。
A.从性质上说,地役权是按照当事人的约定设立的用益物权
B.设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同
C.地役权自登记时设立
D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的,未经用益物权人同意,土地所有权人不得设立地役权
E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的,受让人同时享有地役权。
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括()。
A.有施工单位签署的工程保修书
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件
D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
E.有勘察.设计.施工单位共同签署的质量合格文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:甲公司与乙设备供应商签订了一份设备采购合同,乙公司应承担的义务包括()。
A.按合同约定交付该设备
B.向甲转移该设备的所有权
C.承担运输途中的设备损毁风险
D.该设备的瑕疵担保
E.该设备的权利瑕疵担保
正确答案:查看最佳答案
第98题:《招标投标法》规定,投标文件()的投标人应确定为中标人。
A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求
B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
C.满足招标文件各项要求,并且报价最低
D.满足招标文件各项要求,并且经评审的价格最低
E.满足招标文件各项要求,并且经评审价格最高
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于招标的范围,下列说法正确的有()。
A.关系社会公共利益.公众安全的基础设施项目不论投资大小都必须进行招标
B.拟公开招标的费用与项目的价值相比不经济的可以不招标
C.使用国有资金占控股或主导地位的项目应当公开招标
D.在建工程追加的附属小型工程,原中标人具备承包能力的可以不招标
E.关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目当投资额超过一定的额度时必须进行招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新版四川成都一级建造师法律法规在线模拟考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!