2022版二级注册建造师模拟真题

其他建筑考试安全员考试网 2022-10-6 13:46:21

[点击进入2022版二级注册建造师模拟真题]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施设备和容器.包装物和其他物品转作他用时，必须经过()处理方可使用。

A.无害化

B.减轻污染的

C.再生利用

D.消除污染的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《固体废物污染环境防治法》规定，收集.贮存.运输.处置危险废物的场所.设施.设备和容器.包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用。

第1题:建筑企业对一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国实行二审终审制。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。

第2题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第3题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中，()属于行政法规范畴。

A.中华人民共和国建筑法

B.建设工程安全生产管理条例

C.建造师执业资格制度暂行规定

D.建筑业企业资质等级标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件

第4题:关于物权的说法，正确的是()

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，小明把他的房子抵押给我，我是担保物权人，小明是所有权人，不是同一人；B用益物权是对他人的财产享有的物权；D签订不动产买卖合同，并不设立物权，必须依法登记。

第5题:根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是()。

A.碎石类建筑垃圾

B.建筑物拆除产生的废弃物

C.土石方类建筑垃圾

D.建筑垃圾

正确答案:查看最佳答案

参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第6题:下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.依法应当招标的项目中标无效后订立的

B.工程款支付条款订立时显失公平的

C.发包人对投标文件有重大误解订立的

D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

第7题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。

A.拘役

B.罚金

C.停止侵害

D.责令停产停业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。

第8题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行

B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断

C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼

D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。

第9题:一项体育场馆的施工项目招投标中，确定由11人组成评标委员会，投资方派()名非专家参加评标委员会合适。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标委员会组成中，技术.经济等方面的专家不能少于成员总数的2/3，也就是非专家不能超过1/3。故投资方派3名非专家参加评标委员会合适。

第10题:关于定金的说法，正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款

B.订金与定金的法律效果相同

C.定金超过合同金额的20%，则定金无效

D.定金的法律性质是担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第11题:建设单位于2014年1月15日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于2015年1月22日才决定开工，则建设单位()。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应当报发证机关重新核验施工许可证

D.应向发证机关重新申请领取施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于此题，很多学员可能会错选C选项，把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过9个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。

第12题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。

第13题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位，发生以下事件。其中正确的是()。

A.施工单位3月1日起诉，法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结

B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理，但应公开宣告判决

C.建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以按撤诉处理

D.法院8月1日作出第一审民事判决，判决书8月5日送达原告，8月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是8月26日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，适用简易程序的，一审审限为立案之日起3个月;普通程序，一审审限为立案之日起6个月。C错误，原告不到庭，按撤诉;被告不到庭，缺席判决。D正确，原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日，原被告超过上诉期限均不上诉，才能终局。

第14题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P123

第15题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。

A.3月1日

B.3月10日

C.6月10日

D.7月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

第16题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，设计结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。

A.100%

B.80%

C.50%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。

第17题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.行政责任

D.刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。

第18题:在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在()提出。

A.首次开庭前

B.收到传票之日起7日内

C.举证期满前

D.庭审结束前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁法。

第19题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。

第20题:(1)关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。

A.被代理人恢复了民事行为能力

B.被代理人取得了民事行为能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.

第21题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。

第22题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅

C.城镇市政基础设施工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

第23题:《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

A.推荐性

B.国际

C.强制性

D.企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

第24题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。

A.将承包的工程全部转让给他人完成的

B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题意在考核转包.分包.违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项8是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。

第25题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第26题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。

第27题:某施工现场发生生产安全事故，造成10人重伤，直接经济损失达到5000万元。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由事故发生地()负责调查。

A.国务院

B.省级人民政府

C.县级人民政府

D.设区的市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题目中，造成10人重伤，直接经济损失5000元属于重大安全事故。重大安全事故的调查由发生地省级人民政府负责，所以选B项。

第28题:建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前()。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:多建筑业企业资质证书有效期为5年。资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应该在资质证书有效期届满3个月前，申请办理资质延续手续。故选项D正确。

第29题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处()的罚款。

A.1万元以上10万元以下

B.5万元以上20万元以下

C.10万元以上50万元以下

D.50万元以上200万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。影响中标结果的，中标无效。

第30题:当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外()

A.合同不生效

B.合同无效

C.合同终止

D.不影响合同效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人之间订立有关设立.变更.转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

第31题:甲公司与乙公司于2005年3月16日签订了一份设备租赁合同，其中规定乙公司应于2005年4月8目日支付租金。在甲公司按合同规定履行其义务后，乙公司却未按期支付租金。则该笔租金的诉讼时效至()届满。

A.2005年5月16日

B.2006年5月16日

C.2006年4月8日

D.2007年4月8日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延付或拒付租金适用短期诉讼时效的规定，即为1年。故正常情况下，该笔租金的诉讼时效至2006年4月8日届满。

第32题:关于项目经理部的说法，正确的是()。

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，项目经理部是是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。B选项错误，对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部；小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。C项，项目经理部不是法人不能独立承担民事责任。

第33题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。

第34题:施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.安全管理部门负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。在这里，“主要负责人”是指对施工单位全面负责.有生产经营决策权的人，可以是法定代表人，也可以是总经理。

第35题:对于依法必须进行招标的工程建设项目，排名视为第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.与招标代理机构串通

B.提供虚假资质证明

C.因不可抗力提出不能履行合同

D.向评标委员会成员行贿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第36题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。

A.允许他人使用本企业名义承揽工程

B.违法分包

C.与他人联合承揽

D.使用其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

第37题:某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。

第38题:·某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力特定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是效力待定合同。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。因为租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，建筑公司属于签订合同后取得处分权，该合同有效。P123。

第39题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B.施工图纸未经审查批准不得使用

C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全

D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

第40题:某建设项目提交投标文件的截止时间为2015年9月10日上午9点，某施工企业因堵车于2015年9月10日上午9点15分将投标文件送达。则依照法规规定，招标人的正确做法是()。

A.招标人应当拒收

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按否决投标处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第41题:注册建造师未执行法律.法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业()。

A.1个月～2个月

B.2个月～3个月

C.3个月～1年

D.1年～5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册执业人员未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第42题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。

A.2014年10月23日

B.2014年11月15日

C.2014年12月15日

D.2014年12月14日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。

第43题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.发出中标通知书后由原评标委员会

B.发出中标通知书后由新评标委员会

C.发出中标通知书前由原评标委员会

D.发出中标通知书前由新评标委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认

第44题:·合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。

A.履行时间

B.履行地点

C.争议解决

D.质量检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。合同的终止不影响合同中关于清理.结算和解决纠纷的条款。

第45题:监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当()。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。本题中监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改。

第46题:关于标的物的损毁风险的承担，说法错误的是()。

A.标的物损毁的风险，在标的物交付之前由出卖人承担

B.在途标的物，除当事人另有约定外，损毁.灭失的风险自合同成立时起由买受人承担

C.出卖人按约定未交付有关标的物的资料的，直接导致标的物损毁风险的转移

D.对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损.灭失的风险由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人按约定未交付有关标的物资料的，不会影响标的物损毁风险的转移。

第47题:某建筑设计单位未按照建筑工程质量.安全标准进行设计的，受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是()。

A.处10万元以上30万元以下的罚款

B.责令停业整顿

C.降低资质等级

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常见的行政处罚为警告.罚款.没收违法所得.取消投标资格.责令停止施工.责令停业整顿.降低资质等级.吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项D正确。

第48题:建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工需要并通过监理单位审查

C.该开发公司的要求

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。

第49题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。

A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.已经为承包工程投保建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。

第50题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。

第51题:关于不动产物权设立的说法，正确的是()。

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确，不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第52题:甲乙双方签订了购货合同。在合同履行过程中，甲方得知乙方公司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同的变更协议，遭到乙方的拒绝。针对该情形，正确的是()

A.原合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同主体签订人没有变更。

第53题:(1)下列试块.试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。

A.屋面.厕浴间使用的防水材料

B.非承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检:用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂桨试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。参见教材P236

第54题:关于工伤保险，下列说法正确的是()。

A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

第55题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()

A.存在用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查劳动合同订立的注意事项。选项A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材P131.

第56题:关于知识产权的说法，正确的是()。

A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.知识产权仅具有财产性这一单一属性

C.知识产权有专有性.地域性和永久性特点

D.构成知识产权的主体是发现权.发明权以及科技成果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征:人身权和财产权的双重属性;专有性;地域性;期限性。我国知识产权包括著作权(版权).专利权.商标专用权.发现权.发明权以及其他科技成果权。

第57题:关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是()。

A.仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出

C.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲裁，只能向人民法院起

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项错误，仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，也可以申请不予执行仲裁裁决。B项错误，当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。D项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人可以就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。

第58题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。

第59题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，招标人不得规定最低投标限价。B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范.工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。P78

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《行政处罚法》规定，行政处罚的种类包括()。

A.警告

B.行政拘留

C.降级

D.撤职

E.暂扣或者吊销许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是行政处罚。《行政处罚法》规定，行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得，没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。

第61题:关于施工合同的义务下列说法正确的是()。

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款

B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人;对于支付工程款，则相反。

第62题:某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有()。

A.两份投标文件载明的项目经理均为李某

B.两份投标文件的投标报价规律性差异

C.投标人使用伪造的许可证

D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜

E.投标人提供虚假的财务状况或业绩

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第63题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第64题:下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.项目经理越权订立的合同

B.材料员私自出售废旧钢材

C.因重大误解订立的合同

D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同

E.在订立合同时显失公平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定，下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

第65题:在违反《电力法》规定的处罚中，电力管理部门实施惩罚的方式一般有()。

A.责令停止作业

B.追究刑事责任

C.恢复原状

D.治安处罚

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:电网经营企业.供电企业和发电企业负责电力设施保护的日常工作。对危害电力设施安全的行为，电力企业有权制止并可以劝其改正.责其恢复原状.强行排除妨害，责令赔偿损失.请求有关行政主管部门和司法机关处理，以及采取法律.法规或政府授权的其他必要手段。

第66题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，则关于双方合同的说法正确的有()。

A.应订立书面的租赁合同，否则无效

B.可订立口头合同，租赁期限为9个月

C.签订的租赁合同为实践合同

D.签订的租赁合同为双务合同

E.在续签租赁合同时，最多可约定租赁期限为20年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同，因此C错误，D正确。租赁合同是非要式合同，A错误。根据《合同法》，租赁期限6个月以土的，应签订书面合同;未签订书面合同，视为不定期租赁，B错误。

第67题:下列物权中，属于用益物权的有()。

A.土地所有权

B.地役权

C.不动产抵押权

D.居住权

E.土地承包经营权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AC错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权.居住权和地役权。

第68题:建设法律关系主体，主要是指参加或管理.监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利.承担义务的()。

A.自然

B.法人

C.协会

D.政党

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律关系主体是指参加民事活动，受民事法律规范调整，在法律上享有权利.承担义务的自然人.法人和其他组织。

第69题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C..建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121

第70题:关于无效合同的说法，正确的有()

A.无效合同不具有违法性

B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立，但因合同内容或者形式违反了法律，行政法规的强制性规定和社会公共利益，因而不能产生法律约束力，不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性；具有不可履行性，自订立之时就不具有法律效力。

第71题:申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。

A.吊销资质证书

B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款

D.3年内不得再次申请建筑业企业资质

E.有违法所得的，予以没收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的，予以没收。故选项A.B.E正确。

第72题:合同无效的原因有()

A.恶意串通，损害他人利益

B.以合法形式掩盖非法目的

C.一方以胁迫手段订立合同，损害集体利益

D.重大误解或显失公平

E.损害社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:无效合同的原因一方欺诈，并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同，并损害国家利益的恶意串通，损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的

第73题:·对于可撤销合同，具有撤销权的当事人()，撤销权消灭。

A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权

B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的

C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的

D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的

E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。

第74题:关于依法必须招标项目中标合同的签订，下列说法正确的有()。

A.招标人和中标人应该按照招标文件和投标文件的内容确定合同内容

B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同

C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内订立书面合同

E.书面合同订立后并进行了备案，双方又签订了背离合同实质性内容的其他协议，发生争议时，以备案的合同作为双方工程款结算的依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查必须招标项目中标合同签订问题。《招标投标法》第46条规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。"A.C.D正确，B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定:"当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。"E正确。

第75题:根据《文物保护法》的规定，在施工中发现文物，下列说法正确的是()。

A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

B.应当接受审批机关的监督和指导

C.立即报告当地文物行政部门

D.文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022版二级注册建造师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A.C.D.E正确。

第76题:《建筑法》规定，施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。

A.责令改正，处以罚款

B.情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书

C.吊销营业执照，退出建筑市场

D.对质量不合格工程负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失

E.构成犯罪的，依法追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工.修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第77题:根据《建设施工质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的合同约定的主要内容

B.有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有完整的技术档案和施工管理资料

D.有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件

E.有施工企业签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列责任中，建设单位的安全责任有()。

A.申请中断道路交通的批准手续

B.向施工企业提供真实.准确和完整的有关资料

C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.编制安全技术措施和安全专项施工方案